în față. acționând pe baza. denumit în continuare "Client", pe de o parte, și în persoana respectivă. acționând pe baza. denumite în continuare "contractor", pe de altă parte, denumite în continuare "părțile", au încheiat prezentul acord, denumit în continuare "contract", după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.2. Volumul, natura și costul lucrărilor menționate în clauza 1.1 din prezentul contract, a determinat termenii de referință și a estimărilor aprobate de către Client și agreate de către contractant.
2. TIMPUL DE PERFORMANȚĂ A LUCRĂRILOR
2.1. Termenul de executare a lucrărilor în temeiul prezentului contract este zile lucrătoare de la data prezentului contract și primirea avansului.
3. TERMENUL ACORDULUI
3.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.
4. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI PROCEDURA DE CALCUL
4.1. Costul total al lucrărilor în cadrul acestui contract este determinat pe baza costului estimat al lucrărilor la instalație. Costul lucrărilor a fost: ruble, inclusiv TVA: ruble. Estimarea acestui contract este atașată și face parte integrantă din acesta.
4.2. Contractorul începe îndeplinirea lucrărilor după ce a primit plata în avans de către client în valoare de: RUR, inclusiv RUR TVA. decontare finală asupra proiectului realizat de Client pe baza actelor Antreprenorului de acceptare a lucrărilor efectuate de KS-2 și KS-3, întocmit pe baza costului estimat al lucrărilor de construcție și de instalare utilizând factorii de conversie în vigoare pentru perioada de acceptare a muncii.
5. ACCEPTAREA ȘI LIVRAREA LUCRĂRILOR
5.1. Acceptarea și acceptarea operelor executate este formalizată prin actele corespunzătoare formularelor KS-2 și KS-3, semnate de părți și este un document incontestabil pentru decontarea monetară a părților.
5.2. În zilele lucrătoare după ce Antreprenorul depune certificatul de acceptare a lucrărilor executate (Formularul KC-2), Clientul este obligat să efectueze lucrările executate în mod corespunzător sau să prezinte un refuz scris motivat. În acest din urmă caz, părțile întocmesc o listă de revizii care indică termenii conveniți pentru punerea lor în aplicare. Clientul semnează actul după eliminarea tuturor comentariilor.
6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. Clientul se obligă:
6.1.1. Furnizați acces nelimitat la contractant pentru producerea de lucrări.
6.1.2. Acceptați munca prestatorului și plătiți-o în timpul zilelor bancare.
6.2. Contractantul trebuie:
6.2.1. În timp util și de înaltă calitate, la un nivel profesional ridicat și în strictă conformitate cu SNiP pentru a efectua lucrările.
6.2.2. Asigurați respectarea normelor și normelor privind siguranța împotriva incendiilor, salubrizarea industrială, securitatea în muncă și alte măsuri care vizează siguranța instalației.
7. CONDIȚII SPECIALE
7.1. Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea acestui contract din cauza producerii unor circumstanțe de forță majoră, și anume: incendii, cutremure, inundații sau alte catastrofe naturale care au avut loc după semnarea prezentului contract.
7.2. În caz de eșec al perioadei de execuție a lucrărilor menționate la punctul 2 din prezentul acord, la cererea clientului va plăti contractantului o penalizare% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans, dar nu mai mult de% din valoarea contractului.
7.3. Pentru întârzierea plății pentru mai multe zile bancare după primirea lucrărilor efectuate de Client, Clientul plătește o amendă după depunerea cererilor Contractorului în valoare de% din suma de decontare finală pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de% din valoarea contractului.
7.4. Litigiile din prezentul contract trebuie soluționate prin acord și, dacă este necesar, printr-o procedură de plângere. Termenul limită pentru a răspunde unei reclamații este calendarul de zile după ce a fost primit. În cazul în care nu se ajunge la un astfel de acord, litigiul este soluționat în fața Curții de Arbitraj de la locul inculpatului.
7.5. Contractantul garantează eliminarea defectelor, pe cheltuiala proprie a lucrărilor de construcții și reparații finalizate care au apărut ca urmare a calității necorespunzătoare a muncii prestate, în ani de la semnarea de predare-primire a lucrărilor efectuate în condiții de funcționare corectă.
7.6. Comanda unilaterală a modificărilor aduse acestui contract nu este permisă. În restul cazului, care nu este stipulat în contract, părțile sunt ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.
7.7. Prezentul contract se face în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți având aceeași forță juridică.
7.8. Atunci când se efectuează lucrări suplimentare care nu sunt incluse în estimare, cu o creștere a costurilor Contractorului pentru lucrările efectuate (documentate), calculele se fac luând în considerare contractele suplimentare și estimările suplimentare semnate de părți care fac parte integrantă din acest contract.
7.9. Atunci când își schimbă detaliile, părțile sunt obligate să se informeze reciproc în zilele bancare.
7.10. Părțile se angajează să nu divulge termenii acestui contract și informațiile primite în cursul lucrărilor în incinta clientului.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: