Societate cu răspundere limitată „OLYMPUS Strojservis“, denumit în continuare „Antreprenor“, reprezentată prin care acționează pe baza Cartei directorului general al ___________, pe de o parte, și __________, denumită în continuare „Client“, reprezentată de directorul general ___________, acționând în conformitate cu Carta , pe de altă parte, părțile denumite în continuare au încheiat prezentul contract (denumit în continuare "Contractul") după cum urmează:
1.2. Toate lucrările suplimentare care nu sunt incluse în estimare, care au apărut la inițiativa Clientului, sunt efectuate în baza Acordului suplimentar convenit de părți.
1.3. Costul Lucrărilor efectuate în cadrul prezentului Contract și costul materialelor utilizate conform Estimării pentru lucrările de reparații este _________ rubles __ kopecks. Inclusiv TVA 18% - _________.
2. Procedura și termenii lucrărilor, condițiile și procedura de plată
2.1. Contractantul începe lucrările în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord de către ambele părți. După semnarea prezentului Contract, Clientul plătește Contractorului avansul în valoare de 50% din costul total al Contractului specificat în clauza 1.3. Tratat. Clientul va plăti plata specificată în acest element de plată în avans în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea facturii de la Antreprenor. Factura este emisă de către contractant în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul semnării de către părți a prezentului acord.
2.2. Termenul de executare a tuturor lucrărilor în temeiul prezentului acord este de-____ zile lucrătoare de la începerea activității (punctul 2.1 din prezentul acord).
2.3. La finalizarea lucrărilor în trei zile (3) de afaceri ale contractantului trimite Clientului un Act - acceptare (Formularul CS-2) și un certificat de valoarea lucrărilor efectuate și a costurilor (Formularul CS-3). Clienți în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea certificatului de livrare - certificat de acceptare semnat de către contractant este obligat să trimită un act - Acceptarea sau în aceeași perioadă trimite Contractantului un refuz motivat de acceptare. Dacă în termen de trei (3) zile lucrătoare de la primirea certificatului de acceptare a Clientului nu a semnat un act - acceptarea de muncă și nu a prezentat un refuz motivat de a accepta munca, considerate a fi acceptate de către Client, și un act - a semnat acceptarea lor.
2.4. În cazul unui refuz motivat de a semna un act al Clientului - acceptarea de muncă, părțile elaborează un protocol de dezacorduri cu lista îmbunătățirilor necesare și termenele de punere în aplicare a acestora. Acceptarea lucrărilor efectuate în acest caz se efectuează în conformitate cu normele stabilite în secțiunea 2.3. și 2.4. din prezentul acord.
2.5. In termen de trei (3) zile de la semnarea - Acceptarea Contractor o factură pentru restul valorii contractului de 50% din valoarea specificată la punctul 1.3. prezentului document, un client plătește său în termen de trei (3) zile de la primire.
3. Obligațiile și responsabilitățile părților
3.1. Pentru încălcarea termenilor de la începutul și la sfârșitul lucrărilor de Clientul are dreptul de a percepe Antreprenorului o penalizare de 0,05% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din acest cost.
3.2. Pentru încălcarea termenelor de plată pentru Lucrare în conformitate cu clauza 2.5. din prezentul Contract, Contractantul are dreptul de a expune Clientului o amendă în valoare de 0,05% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din această sumă.
3.3. Contractantul se angajează să execute toate lucrările în conformitate cu normele și regulile de construcție și documentația de proiectare și estimare. În cazul încălcării acestora, Contractantul va elimina deficiențele pe cont propriu și pe cheltuiala proprie, în termenii conveniți cu Clientul în scris.
3.4. Contractantul va fi responsabil pentru respectarea de către personalul Contractant a reglementărilor de siguranță atunci când efectuează lucrări pe site-ul Clientului.
4. Garanție
4.1. Contractantul garantează calitatea materialelor utilizate în executarea lucrărilor și a lucrărilor efectuate în cadrul Contractului. Perioada de garanție pentru lucrul în cadrul Contractului este de 1 (un) an de la data semnării de către părți a Actului de Acceptare a Lucrărilor Acceptate.
4.2. La primirea notificării scrise Clientului a deficiențelor identificate de Contractor elimină defectele sale cauzate de defect pe propria cheltuială. În cazul în care aceste defecte au apărut nu din vina Antreprenorului, Antreprenorul va le elimina pe cheltuiala Clientului, costul și procedura care sunt stabilite prin actul adițional părțile la acord.
4.3. Procedura și termenele pentru eliminarea deficiențelor care decurg din vina contractantului vor fi convenite de către părți în plus, în scris. În același timp, se ia în considerare faptul că defectele trebuie eliminate de către Contractant în cel mult 7 (șapte) zile lucrătoare de la primirea notificării scrise din partea Clientului cu privire la deficiențele constatate.
5.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru eșecul totală sau parțială a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care eșecul este rezultatul unor circumstanțe, cum ar fi inundații, cutremure și alte fenomene naturale, precum și acțiuni militare și de luptă, greve și revolte în afara controlului părților. Faptul infracțiunii și perioada de valabilitate a circumstanțelor de forță majoră sunt supuse confirmării oficiale de către autoritățile competente de stat.
5.2. O parte care nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, din cauza circumstanțelor specificate la punctul 5.1. Contractul trebuie, în termen de trei zile de la apariția unor astfel de circumstanțe notifică în scris cealaltă parte a evenimentului, durata preconizată a circumstanțelor de mai sus. În cazul în care imposibilitatea îndeplinirii complete sau parțiale a obligațiilor din tratat, din motive de forță majoră, există mai mult de două (2) luni consecutive, părțile au dreptul de a denunța acordul printr-o notificare scrisă de încetare a punerii în aplicare a așezărilor.
6.1. Contractantul organizează independent toate lucrările privind punerea în aplicare a tratatului, identifică artiștii imediați și distribuie responsabilitățile între aceștia. Contractantul va avea dreptul să angajeze subcontractanți pentru executarea Contractului, răspunzând Clientului pentru acțiunile și / sau inacțiunea subcontractanților atrași ca și pentru proprii.
6.2. Contractantul se angajează să corecteze pe cheltuiala proprie în timpul perioadei de garanție actuale (a se vedea clauza 4.1). Defecțiune cauzată de Contractant.
6.3. Contractantul va notifica prompt Clientului:
a) conformitatea cu condițiile Clientului amenință adecvarea sau durabilitatea lucrărilor efectuate;
b) despre prezența altor circumstanțe care amenință valabilitatea, durabilitatea lucrărilor efectuate sau care afectează termenii executării lucrărilor.
6.4. Litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul tratat vor fi soluționate de către părți prin negocieri. În cazul în care consimțământul nu este atins, litigiile vor fi transmise Curții de Arbitraj de la Moscova, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
7. Dispoziții finale
7.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării sale de către ambele părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile care le revin în temeiul tratatului.
7.2. Amendamentele la prezentul acord pentru repararea de spatii de birouri, numărul de aplicare 1, care face parte integrantă din prezentul acord, precum și orice alte documente anexate la prezentul numai cu acordul comun al părților sub forma unor acorduri adiționale numerotate semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.
7.3. Contractul de reparare a biroului se face în două exemplare originale, cu o forță juridică egală, câte una pentru fiecare parte.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: