Contract de munca pentru executia lucrarilor

Acasă »Documente» Contract de muncă

Contract - un document, un contract pentru executarea lucrărilor, conform căruia o parte (contractantul) se angajează să efectueze pe instrucțiunile unei alte părți (client) o muncă și să treacă rezultatul său către client, și el este obligat să accepte lucrarea și să plătească pentru el.

Contractul din contract se referă la fabricarea sau prelucrarea (prelucrarea) obiectului sau pentru realizarea unei alte lucrări, cu transferul rezultatului său către client.

Pentru a elabora în mod competent un contract, trebuie să vă bazați pe lege, și anume capitolul 37 din Codul civil. totul este dedicat contractului de contract. De asemenea, trebuie să înțelegem că fiecare contract este unic, deoarece condițiile acestuia depind de diverși factori și decizii ale părților. Există condiții care trebuie să includă orice contract de contractant, aceste condiții sunt numite esențiale. fără aceste condiții, contractul nu are nicio forță și nu este considerat prizonier.

Termenii esențiali ai contractului

clauzele esențiale ale contractului fac obiectul contractului (clauza 1, articolul 702 și clauza 1, articolul 703 din Codul civil ..) și perioada de implementare a acesteia (clauza 1, articolul 708 din Codul civil.).

Obiectul contractului

1. În baza unui contract, o parte (contractantul) se angajează să efectueze, pe baza instrucțiunilor celeilalte părți (clientul), o anumită lucrare și să le livreze rezultatul clientului, iar clientul se angajează să accepte rezultatul lucrării și să-l plătească.

1. Contractul de contract se referă la fabricarea sau prelucrarea (prelucrarea) obiectului sau la executarea unei alte lucrări, cu transferul rezultatului său către client.

Condiții de execuție a muncii

1. Contractul de muncă precizează termenii inițiali și definiți ai lucrării. După cum sa convenit între părți, termenul pentru finalizarea anumitor etape de lucru (perioadele intermediare) poate fi prevăzut în contract.

Termenii suplimentari ai contractului

Termenii suplimentari ai contractului, spre deosebire de cei "esențiali", nu impun ca părțile să fie convenite obligatoriu, deoarece acestea sunt stipulate în acte normative și intră în vigoare automat după semnarea contractului. Și totuși, pentru ca în viitor să nu existe probleme, trebuie acordate atenția cuvenită condițiilor suplimentare. Termenii și condițiile suplimentare ale contractului includ următoarele:

Prețul lucrărilor (articolul 709)

Prețul contractului poate fi exprimat într-o estimare aproximativă sau fermă. O estimare fermă poate fi făcută dacă toate datele inițiale sunt cunoscute, ceea ce face ca modificarea estimării ferme să nu fie permisă. Estimările aproximative se fac în acele situații în care suma și cantitatea de muncă nu pot fi determinate în avans.

Ordinea de plată pentru muncă (articolul 711)

În cazul în care plata în avans pentru muncă, precum și unele dintre fazele sale nu este prevăzută în acordul de contract, clientul este obligat să plătească pentru activitatea Executivului numai după acceptarea finală a lucrărilor efectuate, cu condiția ca activitatea se face în mod corespunzător.

Metoda de executare a contractului (articolul 706)

În cazul în care contractul de muncă nu precizează că contractantul este obligat să efectueze lucrările personal, în acest caz contractantul are dreptul de a implica terți (subcontractanți) în îndeplinirea sarcinilor sale.

Garanția și calitatea muncii (articolul 721-724)

Calitatea muncii efectuate trebuie să coincidă cu termenii contractului. În absența sau descrierea incompletă a cerințelor privind calitatea muncii, rezultatul este evaluat în conformitate cu regulile generale de tipul corespunzător. (Articolul 721)

1.În cazul în care legea, alt act juridic, contractul de muncă sau obiectul de activitate al întreprinderii prevăd rezultatul muncii, perioada de garanție, rezultatul lucrării trebuie să respecte, pe parcursul întregii perioade de garanție, condițiile contractului de calitate.

2. Garanția calității rezultatului muncii, dacă nu se prevede altfel în contractul de muncă, se extinde la tot ceea ce este rezultatul lucrării (articolul 722 din Codul civil al Federației Ruse).

În cazul în care rezultatul muncii nu este perioada de garanție, cerințele referitoare la defecte ca rezultat al lucrării pot fi prezentate de către client, cu condiția ca acestea au fost găsite într-un termen rezonabil, dar în termen de doi ani de la data transmiterii rezultatelor, cu excepția cazului în alți termeni sunt sunt stabilite prin lege, contract sau obiceiuri de afaceri. (Articolul 724, paragraful 2)

Cu excepția cazului în care contractul de muncă prevede altfel, perioada de garanție (clauza 1 articolul 722) începe să curgă din momentul în care rezultatul muncii efectuate a fost acceptat sau ar fi trebuit acceptat de către client (articolul 724, clauza 5).

Acceptarea lucrărilor executate (articolul 720)

Acceptarea muncii se efectuează, de obicei, odată cu finalizarea Legii lucrărilor finalizate. Acest act confirmă faptul că antreprenorul și-a desfășurat activitatea în mod corespunzător și este în conformitate cu contractul, iar clientul a acceptat-o și nu are nicio pretenție față de calitatea și calendarul executării.

Clientul este obligat în termeni și în modul prevăzut în contractul de muncă, cu participarea unui contractant de a inspecta și să accepte locul de muncă (rezultatul), precum și detectarea abaterilor de la contract, care ar putea afecta rezultatul muncii sau alte defecte în lucrare, să declare acest lucru imediat contractantul.

Clientul care a descoperit deficiențe în activitatea atunci când este primirea, dreptul de a face referire la ele în cazurile în care actul sau în orice alt document care să ateste acceptarea, aceste defecte au fost stipulate orice posibilitate revendicările suplimentare cu privire la eliminarea lor.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de contract, clientul care a acceptat munca fără verificare este lipsit de dreptul de a se referi la deficiențele lucrării care ar putea fi stabilite în modul obișnuit de acceptare (deficiențe evidente).

Contract de muncă (eșantion)

CONTRACTUL CONTRACTULUI

(pentru executarea lucrărilor contractuale)

________________________________________________________________ în persoana (numele întreprinderii, organizației)

_____________________________________________________________________, (poziție, nume)

acționează pe baza __________________________________________________,

denumit în continuare Client, pe de o parte, și _____________________

____________________________________________________________________ (denumirea întreprinderii, a organizației)

în persoana _______________________________________________________________ (poziție, nume)

acționează în baza _________________________________________________, denumită în continuare Contractant, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord, denumit în continuare "Contractul", după cum urmează:

1.1. Contractantul se obligă să efectueze lucrările specificate în clauza 1.2 din prezentul contract, pe instrucțiunile clientului, și să le predea clientului, iar Clientul se angajează să accepte rezultatul lucrării și să-l plătească.

1.2. Contractantul se angajează să efectueze următoarele lucrări: ____________________________________________________________________________ (a se indica care urmează a fi executată, denumită în continuare "lucrarea")

2.1 Clientul se obligă:

- Pentru a efectua lucrările de mai sus, furnizați Contractorului materialele și estimările necesare în timp pentru "__" ______ 20__.

- să furnizeze Contractorului următoarele materiale: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

- să ofere contractantului condițiile necesare pentru desfășurarea activității, inclusiv: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Contractantul trebuie:

- efectuați lucrările în intervalul de timp specificat în clauza 3.2.

- la cererea clientului, să remedieze gratuit toate neajunsurile identificate, în cazul în care contractantul în curs de desfășurare a procedurii a făcut o abatere de la termenii contractului în termen de _____ zile.

- să furnizeze Clientului acces neîngrădit la opere pentru a verifica progresul și calitatea performanței acestora;

- asigură siguranța proprietății transferate în conformitate cu clauza 2.1 pentru întreaga perioadă de activitate.

3. Durata contractului și procedura de decontare

3.1. Contractul intră în vigoare din momentul transferului de materiale și estimări ale proiectului către Contractant (Anexa 2).

3.2. Termen de executare: la "___" _________ 20__. Antreprenorul are (nu are) dreptul de a efectua lucrări înainte de termen.

3.3. Plata pentru lucrări se efectuează în termen de ________- zile de la data semnării Certificatului de acceptare a lucrărilor efectuate prin transfer în contul bancar № _________________________________________

3.4. Clientul plătește Contractantului pentru munca efectuată __________ ruble (în cifre și în cuvinte).

4.1. Pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația civilă în vigoare.

4.2. Pentru întârzierea efectuării lucrărilor, Contractantul plătește Clientului o amendă în valoare de ______ din costul estimat al muncii pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât costul total al muncii.

4.3. În cazul rezilierii unilaterale timpurii a contractului, vinovatul plătește celeilalte părți o pedeapsă în cuantum de _____ ruble. fără a exclude posibilitatea de a depune o cerere de recuperare a daunelor.

4.4. Litigiile din prezentul contract sunt soluționate în instanța de arbitraj.

5.1. La finalizarea lucrărilor, părțile întocmesc un certificat de acceptare față-verso (apendicele 3).

5.2. La sfârșitul lucrării, materialele neutilizate și bunurile, furnizate în conformitate cu clauza 2.1, vor fi returnate Clientului în starea în care au fost transferate anterior pentru lucrare.

5.3. Orice modificări sau modificări ale prezentului contract sunt considerate valabile, cu condiția ca acestea să fie indicate în scris și semnate de părțile la acord. Toate anexele la acest contract fac parte integrantă din acesta.

5.4. Prezentul acord se face în două exemplare identice și are o forță juridică egală. Fiecare parte are o copie a acestui contract.

5.5 În orice altceva care nu este reglementat în acest acord, părțile vor fi ghidate de legislația civilă a Federației Ruse.

_____________________________________________________________________ (Numele organizației, organizația organizației)

Decontarea contului nr. ______________ la Bancă _________________________________

contractor: