Contract pentru lucrări de vopsire (folosind materialele contractantului), eșantion

Linkuri relevante: Tratatul

CONTRACT N ___ pentru realizarea picturii (folosind materialele contractantului)

1. Subiectul acordului

1.2. Sarcina clientului (cerințele clientului pentru executarea lucrărilor):

1.3. Clientul se angajează să furnizeze Contractantului următoarea asistență în temeiul prezentului Acord:

- nu mai târziu de "___" _________ ___, asigură accesul angajaților Antreprenorului și a echipamentului Antreprenorului la instalații;

- să acorde dreptul de a utiliza următoarele facilități ale angajaților Antreprenorului situate la instalațiile: ________________ (de exemplu, situată în clădirea atelier, camere de depozitare, zone comune, locuri de parcare, etc.).

2. Termeni de executare a muncii

2.1. Contractantul execută lucrările în următoarele condiții:

2.1.1. Data de începere: "___" _________ ___,

2.1.2. Data finalizării lucrărilor: "___" _________ ___ y.

2.1.3. Termenele limită pentru finalizarea etapelor de lucru sunt prezentate în Lista de Lucrări (Anexa N __ la prezentul Acord).

3. Costul muncii. Ordine de plată

3.1. Costul lucrărilor este _____ (__________) ruble.

3.2. Plata pentru activitatea se desfășoară în termen de ____ zile lucrătoare de la primirea contului de client și original, acceptarea Legii Antreprenorului (Anexa N __ la prezentul regulament).

4. Ordinea de acceptare a muncii efectuate

4.1. Nu mai târziu de _________ după finalizarea lucrărilor, Contractantul este obligat să furnizeze Clientului Certificatul de Acceptare (Anexa N ___).

4.2. Nu mai târziu de ________ după primirea Legii, este necesară Clientului pentru a face acceptarea lucrărilor efectuate și pentru a verifica conformitatea acestora cu cerințele de calitate declarate și condițiile prezentului acord, și apoi trimite Antreprenorului unul dintre următoarele documente:

4.2.1. Certificatul de acceptare a lucrărilor semnat (Anexa N ___).

4.2.2. Motivat refuzul de a accepta rezultatele muncii.

4.2.3. Certificat de acceptare a lucrărilor cu indicarea deficiențelor identificate, a îmbunătățirilor necesare și a calendarului eliminării acestora.

În termenul stabilit de părți în Certificatul de acceptare, Antreprenorul va elimina defectele identificate de Client.

5. Drepturile și obligațiile părților

5.1. Clientul are dreptul:

5.1.1. Solicitați Antreprenorului să elimine în timp util deficiențele identificate.

5.1.2. Să solicite contractantului să prezinte documente și materiale de raportare executate în mod corespunzător, care să confirme îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu prezentul tratat.

5.1.3. Solicitați Antreprenorului informații despre progresul și starea lucrărilor efectuate.

5.1.4. Verificați în orice moment progresul și calitatea lucrărilor efectuate de Antreprenor, fără a interfera cu activitățile sale.

5.1.5. În orice moment înainte de a inscrie rezultatul lucrărilor se retrage din contract, să plătească contractantului din prețul stabilit proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de a primi o notificare de refuz din executarea contractului Clientului. Clientul este de asemenea obligat să ramburseze Antreprenorului pentru daunele cauzate de încetarea acordului, în diferența dintre prețul stabilit pentru toate lucrările, și o parte din prețul plătit pentru munca prestată.

5.2. Clientul este obligat:

5.2.1. Să notifice în scris contractantului contractorului deficiențele descoperite în timpul inspecției lucrărilor, în termen de ___ (____) de la momentul detectării acestor deficiențe.

5.2.2. Nu mai târziu de termenul limită stabilit în clauza 4.1 din prezentul acord, să acceptați activitatea efectuată și, în perioada specificată în clauza 3.2 din prezentul acord, să plătiți pentru munca efectuată în mod corespunzător.

5.2.3. Asistați Contractantul în conformitate cu clauza 1.3 a Contractului.

5.2.4. În cazul în care Antreprenorul notifică Antreprenorului prevăzut la clauza 5.4.3 din prezentul Contract, trimite instrucțiunile relevante Contractantului cel târziu __________ din momentul primirii notificării Contractantului.

5.3. Contractantul are dreptul:

5.3.1. Solicitarea semnării în timp util de către Client a Actului de acceptare pe baza documentelor contabile prezentate și sub rezerva expirării perioadei specificate în clauza 4.2 a prezentului acord.

5.3.2. Solicită plata la timp a lucrărilor în conformitate cu punctul 3.2 din prezentul tratat.

5.3.3. Adresați-vă clientului pentru clarificări și clarificări cu privire la ordinea efectuării lucrărilor.

5.4. Contractantul trebuie:

5.4.1. Asigurați-vă că rezultatele lucrărilor respectă normele sanitare și normele stabilite de legislația actuală a Federației Ruse.

5.4.2. Desfășurați activitatea în conformitate cu sarcina Clientului (clauza 1.2 a prezentului Acord), termenii acestui Acord și Programul de performanță (Anexa N ___).

5.4.3. Se suspendă executarea lucrărilor în cazul detectării dincolo de circumstanțe Antreprenorului care poate avea un efect negativ asupra rezultatelor, sau incapacitatea de a crea finalizarea lor în termenul prevăzut de prezentul tratat, precum și de a informa clientul în termen de ____ (_______) după suspendarea lucrărilor.

5.4.4. Respectați normele și regulile de siguranță în executarea lucrărilor.

6. Răspunderea părților

6.1. În cazul încălcării de către Client a termenelor de plată a contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata penalității de la Client în suma stabilită de legislația în vigoare a Federației Ruse.

6.2. În cazul în care Contractantul încalcă termenele de executare a lucrărilor, Clientul are dreptul de a solicita contractorului plata în valoare de _______ ruble. pentru fiecare zi de întârziere.

7. Circumstanțele de forță majoră

7.1. Părțile nu sunt responsabili pentru orice neîndeplinire a obligațiilor de mai jos sale în caz de influență din partea unor circumstanțe neprevăzute, forță majoră, și anume: _____________________.

7.2. Partea este obligată să notifice contrapartida cu privire la circumstanțele specificate în timp __________. Dacă circumstanțele durează mai mult de ____ (______), părțile au dreptul să rezilieze prezentul acord.

8. Soluționarea litigiilor

8.1. Litigiile apărute în legătură cu punerea în aplicare a prezentului tratat, părțile decid prin negociere.

8.2. Dacă nu este posibilă soluționarea litigiului prin negocieri, litigiul este trimis instanței în conformitate cu regulile de competență stabilite de legislația actuală a Federației Ruse.

9. Termenul și încetarea acordului

9.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării sale de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.

9.2. Modificările și completările sunt formalizate prin semnarea de către părți a unor acorduri suplimentare care fac parte integrantă din tratat și intră în vigoare din momentul semnării lor de către părți.

10. Dispoziții finale

10.2. Acordul se întocmește în 2 (două) exemplare având o forță juridică egală, una pentru fiecare parte.

10.3. În rest, care nu este prevăzut de prezentul acord, părțile se orientează în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

10.4. La prezentul acord sunt anexate și fac parte integrantă din acesta:

Anexa N __ - Program de lucrări.

Apendicele N __ - Certificat de acceptare a lucrărilor.

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare