CONTRACT N ______ pentru lucrări de vopsire (folosind materialele clientului)
1. Subiectul acordului
1.2. Sarcina clientului (cerințele clientului pentru executarea lucrărilor):
1.3. Clientul se angajează să furnizeze Contractantului următoarea asistență în temeiul prezentului Acord:
- nu mai târziu de "___" _________ ___ g. să furnizeze Antreprenorului materiale și echipamente în conformitate cu Lista Materialelor (Anexa N __);
- să asigure accesul angajaților Contractantului la Facilități în timpul _____________;
- Contractantul pentru a oferi lucrătorilor dreptul de a utiliza următoarele facilități situate pe un obiect: ________________ (de exemplu, situată în clădirea atelier, camere de depozitare, zone comune, locuri de parcare, etc.).
2. Termeni de executare a muncii
2.1. Contractantul execută lucrările în următoarele condiții:
2.1.1. Data de începere: "___" _________ ___,
2.1.2. Data finalizării lucrărilor: "___" _________ ___ y.
2.1.3. Termenele limită pentru finalizarea etapelor de lucru sunt prezentate în Programul de performanță (Anexa N ___ la prezentul Tratat).
3. Costul muncii. Ordine de plată
3.1. Costul lucrărilor este _____ (_________) ruble.
3.2. Plata pentru lucrări se efectuează în decurs de ____ zile bancare din momentul în care clientul primește contul inițial al contractantului și certificatul de acceptare (anexa N __ la prezentul acord).
4. Ordinea de acceptare a muncii efectuate
4.1. Nu mai târziu de _________ după finalizarea lucrărilor Contractantul va transmite certificatul de acceptare client (Anexa N ___) și raportul privind utilizarea materialelor furnizate de către client (anexa N __ la prezentul regulament).
4.2. În termen de cel mult ________ de la data primirii actului, Clientul este obligat să efectueze acceptarea lucrărilor efectuate și să verifice conformitatea calității acestora cu cerințele și termenii precizați ai prezentului Contract, după care va transmite Contractantului unul dintre următoarele documente:
4.2.1. Actele semnate de acceptare a lucrărilor.
4.2.2. Motivat refuzul de a accepta rezultatele muncii.
4.2.3. Certificat de acceptare a lucrărilor cu indicarea deficiențelor identificate, a îmbunătățirilor necesare și a calendarului eliminării acestora.
În termenul stabilit de părți în Certificatul de acceptare, Antreprenorul va elimina defectele identificate de Client.
5. Drepturile și obligațiile părților
5.1. Clientul are dreptul:
5.1.1. Solicitați Antreprenorului să elimine în timp util deficiențele identificate.
5.1.2. Să solicite contractantului să prezinte documente și materiale de raportare executate în mod corespunzător, care să confirme îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu prezentul tratat.
5.1.3. Solicitați Antreprenorului informații despre progresul și starea lucrărilor efectuate.
5.1.4. Verificați în orice moment progresul și calitatea lucrărilor efectuate de Antreprenor, fără a interfera cu activitățile sale.
5.1.5. În orice moment înainte de a se preda rezultatul lucrării, refuză executarea Contractului prin plata părții din prețul stabilit Contractorului proporțional cu acea parte a activității efectuate înainte de primirea notificării privind refuzul Clientului de a executa Contractul. Clientul este, de asemenea, obligat să despăgubească Contractantul pentru pierderile cauzate de rezilierea contractului, în cadrul diferenței dintre prețul determinat pentru întreaga activitate și o parte din prețul plătit pentru munca efectuată.
5.1.6. În cazul în care Contractantul nu se procedează în timp util la executarea acordului sau efectuează activitatea atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă, achizitorul are dreptul de a se retrage din contractul și să ceară daune.
5.1.7. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că nu se va face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractor un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele și neexecutarea de către Antreprenor la momentul numit de obligația de a anula contractul sau taxa munca rectificare către o altă persoană, pe cheltuiala contractantului, precum și a cererii compensarea pierderilor.
5.2. Clientul este obligat:
5.2.1. Anunță Antreprenorul în scris către Contractor despre deficiențele descoperite în timpul inspecției lucrărilor, în timpul _____ (_______) din momentul detectării acestor deficiențe.
5.2.2. Nu mai târziu de termenul limită stabilit în clauza 4.1 din prezentul acord, să accepte munca depusă și, în timpul specificat în clauza 3.2 din prezentul acord, să plătiți pentru munca efectuată în mod corespunzător.
5.2.3. Asistați Contractantul în conformitate cu clauza 1.3 a Contractului.
În caz de eșec de către Client a obligației contractorului are dreptul să ceară rambursarea daunelor, inclusiv costurile suplimentare cauzate de oprirea sau amânarea executării lucrărilor, sau creșterea specificată în prețul contractului pentru munca.
5.2.4. În cazul primirii avizului Contractantului prevăzut de art. 5.4.3 din prezentul acord, pentru a trimite instrucțiuni corespunzătoare contractantului nu mai târziu de ____________ de la data primirii notificării Antreprenorului.
5.2.5. Furnizați Contractantului îndeplinirea fără întârziere a obligațiilor sale în baza Contractului.
5.3. Contractantul are dreptul:
5.3.1. Solicitarea semnării în timp util de către Client a Certificatului de acceptare (Anexa N ___) pe baza documentelor contabile prezentate și sub rezerva expirării termenului specificat în clauza 4.2 a prezentului Acord.
5.3.2. Solicită plata la timp a lucrărilor în conformitate cu punctul 3.2 din prezentul tratat.
5.3.3. Adresați-vă clientului pentru clarificări și clarificări cu privire la ordinea efectuării lucrărilor.
5.4. Contractantul trebuie:
5.4.1. Asigurați-vă că rezultatele lucrărilor respectă normele sanitare și normele stabilite de legislația actuală a Federației Ruse.
5.4.2. Desfășurați activitatea în conformitate cu sarcina Clientului (clauza 1.2 a prezentului Acord), termenii acestui Acord și Programul de performanță (Anexa N ___).
5.4.3. Se suspendă executarea lucrărilor în cazul detectării dincolo de circumstanțe Antreprenorului care poate avea un efect negativ asupra rezultatelor, sau incapacitatea de a crea finalizarea lor în termenul prevăzut de prezentul tratat, precum și de a informa clientul în termen de ___ (_____) după suspendarea lucrărilor.
5.4.4. Respectați normele și regulile de siguranță în executarea lucrărilor.
5.4.5. Informați imediat Clientul și, înainte de a primi instrucțiuni de la el, să suspendați operațiunea după detectare:
- Posibile consecințe negative pentru Client al implementării instrucțiunilor sale privind modul în care se desfășoară activitatea;
- alte circumstanțe care nu sunt sub controlul Contractantului, care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea rezultatelor muncii efectuate sau creează imposibilitatea finalizării sale la timp.
6. Răspunderea părților
6.1. În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile răspund în conformitate cu prezentul acord și cu legislația actuală a Federației Ruse.
6.2. În cazul încălcării de către Client a termenelor de plată a contractului, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata penalității de la Client în suma stabilită de legislația în vigoare a Federației Ruse.
6.3. În cazul în care Contractantul încalcă termenele de executare a lucrărilor, Clientul are dreptul de a solicita contractorului plata în valoare de _______ ruble. pentru fiecare zi de întârziere.
6.4. Contractantul este responsabil pentru respectarea reglementărilor privind siguranța și protecția muncii în ceea ce privește executarea lucrărilor în temeiul prezentului acord.
7. Circumstanțele de forță majoră
7.1. Părțile nu sunt responsabili pentru orice neîndeplinire a obligațiilor de mai jos sale în caz de influență din partea unor circumstanțe neprevăzute de forță majoră (forță majoră), și anume: ___________________.
7.2. Partea este obligată să notifice contrapartida cu privire la circumstanțele specificate în timp __________. Dacă circumstanțele durează mai mult de _____ (_______), părțile au dreptul să rezilieze prezentul acord.
8. Soluționarea litigiilor
8.1. Litigiile apărute în legătură cu punerea în aplicare a prezentului tratat, părțile decid prin negociere.
8.2. Dacă nu este posibilă soluționarea litigiului prin negocieri, litigiul este trimis instanței în conformitate cu regulile de competență stabilite de legislația actuală a Federației Ruse.
9. Termenul și încetarea acordului
9.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării sale de către ambele părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile.
9.2. Modificările și completările aduse prezentului acord vor fi formalizate prin semnarea de către părți a unor acorduri suplimentare care fac parte integrantă din tratat și intră în vigoare din momentul semnării lor de către părți.
10. Dispoziții finale
10.2. Prezentul acord este încheiat în 2 (două) părți cu forță juridică egală, câte una pentru fiecare parte.
10.3. În alte cazuri care nu sunt prevăzute în prezenta este reglementată de legislația rusă aplicabilă.
Anexa N ___ - Programul de performanță a muncii.
Anexa N ___ - Lista materialelor.
Apendicele N ___ - Certificat de acceptare a lucrărilor.
Anexa N ___ - Raport privind utilizarea materialelor furnizate de Client.
Articole similare
-
Contract pentru lucrări de vopsire (folosind materialele contractantului), eșantion
-
Contract de pictură (formă exemplară), contract (formular) din 21 august 2018
Trimiteți-le prietenilor: