Pentru a repara un bine existente
denumit în continuare "Contractantul" în persoana respectivă. Directorul Satiriadi Yuri Yurievich, care acționează în baza Cartei
pe de o parte și _______________________________________________________________________ în viitor "Client", pe de altă parte, a intrat în acord:
1. Pregătiți o intrare și o platformă de lucru pentru reparații și efectuați o plată în avans de 50% din costul estimat al lucrărilor ___________ ruble.
2. La finalizare, luați în considerare lucrarea efectuată și semnați Actul de Acceptare, apoi textul (Act)
3. Plătiți pentru muncă în funcție de valoarea reală a muncii efectuate.
4. Asigurați disponibilitatea energiei electrice în zona de lucru de 220 V. Putere de 2,5 kW.
5. Realizați lucrări de reparație pentru restaurarea puțului.
6. Înlocuiți țevile carcasei cu diametrul de 159mm și 133mm. Eliminați echipamentul de ridicare a apei
7. Efectuați o pompare experimentală din puț în apă curată
8. După terminarea lucrărilor, eliberați "Certificatul" Clientului și pașaportului privind construcția sondei.
Procedura de plată și costul.
9. Costul reparării unui metru al puțului, ținând cont de materialele și instrumentele folosite, este ___________ ruble.
10. Costul estimat al muncii efectuate este ___________ _______________________________________________________ ruble.
11. În caz de încetare a activității începută la inițiativa „Client“ și prin care se refuză „Clientul“ prin plata „Artist“ îndepărtează materialul pentru a repara bine, iar „Clientul“ plătește pentru „artiștii“ de lucru în 50% din valoarea muncii prestate.
12. Decontarea finală se face "de către Client în cel mult 3 zile de la finalizarea lucrării. Toate lucrările suplimentare se efectuează prin acordul părților și încheierea următorului contract.
13. "Contractantul" stabilește pentru munca sa o durată de serviciu de 12 luni, de la data semnării Legii. Obligațiile de garanție ale "Antreprenorului" timp de 12 luni în puțurile renovate intră în vigoare numai cu condiția să se plătească integral pentru munca efectuată.
14. "Contractorul" elimină defecțiunile în termen de 20 de zile de la data primirii unei cereri scrise din partea "Clientului".
15. "Executor" este eliberat din obligațiile de garanție. dacă este imposibil să accesați echipamentul de foraj la puț, nu plata integrală a lucrărilor efectuate și dacă puțul este defectat din cauza vina "clientului", care poate fi determinată prin examinare.
16. "Contractorul" nu este responsabil pentru corespondența completă a apei subterane - subterane de la fântână până la standardul de băutură al SANPiNa (SES)
17. "Contractorul" nu este responsabil pentru schimbările în condițiile hidrogeologice ale solurilor de pe situl "Client": datorită epuizării resurselor naturale de apă datorate absobării de apă în zonele învecinate sau a creșterii acesteia.
18. The Artist „nu este obligat să compenseze“ Client „costul de amenajare a teritoriului site după lucrările de reparații, și anume îndepărtarea solului, refacerea peluze, plante, alei decorative și trotuare între peluze și copaci, garduri, etc ..
19. În caz de întârziere a plăților prevăzute în Sec. 12 din contract, „Client“ plătește o penalizare „artiști“, în valoare de 1% din suma neplătită din tratat pentru fiecare zi de întârziere la plată după terminarea lucrărilor.
20. În caz de neplată a sumei totale de către Client în termen de o lună, după încheierea lucrării, "Executorul" își rezervă dreptul de a solicita datorii în instanță prin raportarea lucrărilor efectuate către Autoritățile de Stat de Control.
Condiții de execuție a muncii.
Str. Revoluția a 39 de corpuri 8 915) 384746
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: