Cum să recupereze de la clientul de stat datoriile conform Legii federale nr. 44
Pe baza rezultatelor licitației, am încheiat un contract municipal în sectorul construcțiilor. În timpul muncii, împreună cu clientul, am identificat erori în proiect. Mai precis, am efectuat reparații majore ale conductei de apă în clădirea rezidențială. Sa dovedit faptul că documentația de proiect nu este de înlocuire și conectarea de suporturi încălzite pentru prosoape în baie, dar alimentarea cu apă caldă este proiectat în conformitate conductelor mai mari decât normele stabilite. Adică, după reparații efectuate, contratrepte apă caldă ar fi fost dimensiuni enorme, iar in bai nu a existat nici o legătură la bara prosop, care a fost să-l repare. Clienți propus contract fără modificarea cantității reduse cu diametrul conductelor, și datorită salvarea rezultată a înlocui prosop apartamente. La acceptarea lucrărilor sa dovedit că clientul este în actele de acceptare a redus cantitatea de reducere cu diametrul de țevi și prosop de instalare dopraboty în acte care nu sunt incluse. Promitem să semneze un acord suplimentar privind tipurile de locuri de muncă pentru a treia lună, dar promite nu vorbește. În prezent, există un contract pe cont propriu, iar actele semnate, reduse cu aproximativ 25%. Plata se face prin contract conține mai puțin decât în contractul municipale ca diferența de timp din cauza tuburi cu diametru redus. Î: După numărul Legii federale 44. Ar putea scăderea de client cu impunitate fără consimțământul părților, valoarea contractului cu mai mult de 10%, în cazul în care numărul Legea federală 44 prevede în mod clar că valoarea contractului nu poate fi mărită sau micșorată cu mai mult de 10%, și Ito pe acordul scris al părților. Cum de a forța clientul să semneze un acord suplimentar, în cazul unei noi întârzieri a acestei probleme.
Răspunsuri de avocați (7)
Consultant Plus: notați.
Actele Federației Ruse a adoptat în conformitate cu punctul 1.1 din articolul 95 aplică achiziției pentru nevoile de stat ale Republicii Crimeea și orașul federale de Sevastopol, pentru a asigura nevoile municipale ale municipalităților din Republica Crimeea și orașul federale de Sevastopol de la data aplicării clienților prevederilor prezentei Federal în conformitate cu părțile 112, 33 și 35 ale articolului 112.
2. În cazurile specificate în pct. 1 pct. 1 al prezentului articol, reducerea cantității de mărfuri, a volumului de muncă sau a serviciului cu reducerea prețului contractului se efectuează în conformitate cu metodologia aprobată de Guvernul Federației Ruse.
3. După cum se prevede la punctul 6 din partea 1 a acestui articol În cazul în care statul sau deciziile municipale de client pentru a schimba contractul în legătură cu o scădere în limitele angajamentelor bugetare efectuate pe baza schimbării proporționalității prețului contractului și cantitatea, volumul de muncă sau servicii.
Întrebați avocatul?
Orașul nu este specificat
Alexei Anatolievici, seara bună!
Potrivit art. 763 ГК
2. Potrivit statului sau municipal
contract pentru executarea lucrărilor contractuale pentru stat sau
(denumit în continuare contract de stat sau municipal)
contractantul se angajează să realizeze construcția, proiectarea și alte aspecte conexe
cu construcția și reparația industriale și industriale
caracterul neproductiv al muncii și transferul acestuia către stat sau către stat
la clientul municipal, iar clientul de stat sau municipal se angajează să accepte lucrările efectuate și să le plătească sau să le garanteze plata.
conform art. 767 ГК
1. Atunci când este redus de către agențiile sau organele guvernamentale relevante
autoguvernarea locală în conformitate cu procedura stabilită
bugetul alocat pentru finanțarea activității contractuale, părțile ar trebui
sunt de acord cu noi termeni și, dacă este necesar, cu alte condiții de implementare
lucrări. Antreprenorul are dreptul să ceară de la stat sau municipal
compensarea de către client a daunelor cauzate de modificarea calendarului implementării
lucrări.
(2) Modificările termenilor unui contract de stat sau municipal care nu sunt legate de circumstanțele specificate la paragraful 1 al prezentului articol vor fi unilaterale sau de comun acord de către părțile permise în cazurile prevăzute de lege.
Potrivit art. 95 44-FZ
1. Nu este permisă o modificare a termenilor materiale ai unui contract la executarea acestuia, cu excepția modificării acestora de comun acord de către părți în următoarele cazuri:
b) dacă la sugestia clientului
cantitatea de bunuri stipulate în contract, valoarea muncii sau a serviciilor nu
mai mult de zece procente sau mai puțin
contractează cantitatea bunurilor livrate, cantitatea de muncă efectuată sau
din serviciile prestate nu depășește 10%. În același timp,
acordul părților poate fi modificat luând în considerare dispozițiile bugetului
din legislația Federației Ruse
cantitate suplimentară de bunuri, volum suplimentar de muncă sau
servicii bazate pe prețul unei unități de bunuri stabilite în contract, muncă
sau servicii, dar nu mai mult de zece procente din prețul contractului.
6) în cazurile prevăzute la pct. 6 al art. 161
Codul bugetar al Federației Ruse, cu o scădere mai devreme
adus la clientul de stat sau municipal ca
beneficiarul fondurilor bugetare a limitelor obligațiilor bugetare. În acest caz,
Clientul de stat sau municipal în timpul executării contractului asigură coordonarea
noi condiții ale contractului, inclusiv prețul și (sau) termenii de execuție
contractul și (sau) valoarea bunurilor, valoarea muncii sau a serviciului,
stipulate în contract;
În ceea ce privește acceptarea lucrărilor - Art. 753 GK
1. Clientul care a primit comunicarea din partea contractantului cu privire la disponibilitatea livrării
Rezultatul lucrărilor de construcție în cadrul contractului sau,
dacă este prevăzut în contract, etapa finalizată a lucrărilor este obligatorie
să procedeze imediat la acceptarea sa.
2. Clientul organizează și acceptă rezultatul lucrării pentru clientul său
contului, dacă nu se prevede altfel în contractul de contract de construcție.
În cazurile prevăzute de lege sau de alte acte juridice în momentul acceptării
Rezultatul lucrării ar trebui să fie
organele și organele autoguvernării locale.
3. Clientul, după ce a acceptat anterior rezultatul unei etape separate de lucru,
riscul de consecințe ale pierderii sau deteriorării rezultatului lucrărilor
nu a avut loc din vina contractantului.
4. Transmiterea rezultatului lucrărilor de către contractant și acceptarea de către client sunt procesate
un act semnat de ambele părți. Dacă una dintre părți refuză
semnarea unui act în acesta se face o notă despre acest lucru și actul este semnat
altă parte.
Un act unilateral de livrare sau de acceptare a rezultatului operelor poate fi recunoscut de către instanță drept nevalabil numai dacă motivele pentru refuzul de a semna actul sunt recunoscute ca fiind valabile.
Și cum înțelegeți, există pur și simplu o abatere de la semnarea actului. Rămâne să se adreseze instanței de arbitraj în paralel prin trimiterea unei reclamații la vologda.fas.gov.ru/.
Poate că mintea clientului și înainte de a lua o decizie va elimina problemele de acceptare și plată a contractului, în instanță va costa mai mult în cele din urmă
În urma FZ № 44 ar putea, dacă clientul reduce impunității fără partide de coordonare, valoarea contractului de mai mult de 10% în cazul în care FZ № 44 a indicat în mod clar că valoarea contractului poate fi crescut sau a scăzut cu nu mai mult de 10%, și Ito printr-un acord scris părți.
Alexey Anatolevici
Alexei Anatolyevich, salut!
Înțeleg că dreptul de a schimba valoarea pe care o ai fie un contract, fie un PD. Cred că clientul a folosit acest standard 44-FZ
1. Nu este permisă o modificare a termenilor materiale ai unui contract la executarea acestuia, cu excepția modificării acestora de comun acord de către părți în următoarele cazuri:
1) dacă posibilitatea modificării termenilor contractului a fost prevăzută în documentația de achiziție și în contract. și în cazul achiziționării de la un singur furnizor (contractor, interpret) prin contract:
a) atunci când prețul contractului este redus fără a schimba cantitatea contractată a bunurilor, cuantumul muncii sau serviciului, calitatea bunurilor livrate, munca efectuată, serviciile prestate și alți termeni contractuali;
deoarece înlocuirea șinelor de prosoape încălzite nu este inclusă în PD.
Cum de a forța clientul să semneze un acord suplimentar, în cazul unei noi întârzieri a acestei probleme.
Alexey Anatolevici
Voi continua răspunsul meu (din cauza problemelor cu Internetul pe care nu le-am putut încărca într-un singur răspuns).
dacă clientul ar putea reduce, cu impunitate, fără acordul părților, valoarea contractului cu mai mult de 10%,
Alexey Anatolevici
Cum de a forța clientul să semneze un acord suplimentar, în cazul unei noi întârzieri a acestei probleme.
Alexey Anatolevici
Aveți dovada că ați făcut această lucrare cu acordul clientului?
Sunt de acord cu un coleg trebuie să se consulte cu Serviciul Anti-Monopol (chiar dacă nu este încălcări discrete cu privire la aspecte care țin de competența sa), atunci cel puțin este o modalitate buna de a impactului psihologic al practicii și destul de des funcționează bine. Plângerea poate fi trimisă autorității de concurență prin poștă sau prin fax, e-mail sau prin alte mijloace.
Bună, Alexey Anatolevici.
Vorbiți în plus față de răspunsurile colegilor, pentru a analiza critic situația.
1. Ați convenit cu clientul să înlocuiți conductele cu țevi cu diametru mai mic. Dovada este semnarea actului lucrărilor executate în această parte. Adică, Clientul a acceptat această modificare de la dvs. și, prin urmare, a redus suma cu 10%.
2. În cazul în care nu există un acord scris cu privire la modificarea condițiilor contractului pentru echiparea apartamentelor cu șine încălzite pentru prosoape, Clientul nu va plăti pentru aceste lucrări. Erați înșelați, să-i spuneți cu blândețe.
Pentru a dovedi cazul lor, în lipsa unor dovezi scrise de coordonare a echipării de apartamente suporturi încălzite pentru prosoape va fi extrem de dificil, Clientul poate pretinde că nu a comanda prosop!
Dacă mă înșel, colegii mei mă vor corecta cu bunătate.
Și o altă întrebare pentru colegii, ce anume să se plângă în fața FAS?
Cu credincioșie! GA, Kuraev
Orașul nu este specificat
Bună ziua, vă voi spune poziția mea cu privire la problema dvs.
În conformitate cu partea 2 din articolul 94 din Legea federală 44-un furnizor (contractor, executant), în conformitate cu termenii contractului este obligat să furnizeze informații exacte cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale, inclusiv complexitatea care apar în executarea contractului, precum și la termenul stabilit a contractului este necesară oferi clientului cu rezultatele de livrare de bunuri, lucrări sau servicii furnizate de contract, clientul este obligat să asigure acceptarea mărfurilor livrate, lucrările executate sau serviciile furnizate în conformitate cu acest articol.
Acum, modul de utilizare PB p.1 st.95 al Legii cu privire la modificarea prețului volumului contractului și locul de muncă nu mai mult de 10 ℅. Prețul contractului ar trebui redus dacă sfera lucrărilor este redusă. De asemenea, prețul și volumul de muncă a crescut, la cerere sau acordul părților clientului. Astfel, din moment ce clientul a fost de acord cu termenii modificărilor contractuale din cauza unor circumstanțe care apar în prosop t.ch.ustanovku. Această dispoziție se aplică.
Orașul nu este specificat
Dacă mă înșel, colegii mei mă vor corecta cu amabilitate. Și o altă întrebare pentru colegii, în ce mod ar trebui să mă plâng în mod special la FAS?
Kuraev Gennady Alexandrovich
Aș susține cu voi, dar întrebarea a fost închisă deja
Trimiteți-le prietenilor: