CONTRACT N ___ pentru instalarea de alarmă de incendiu
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Contractantul se obligă, la cererea clientului, să efectueze lucrări de instalare a alarmei de incendiu, iar Clientul se angajează să accepte și să plătească pentru aceste lucrări.
1.2. Termeni de lucru:
instalate de securitate și de jos de avertizare împotriva incendiilor de următoarele tipuri: _______________________ în valoare de _____________ în următoarele locații: __________________________ utilizate metode de montare: __________________________.
1.3. Lucrul în temeiul prezentului acord este efectuat de către contractantul dependent - din materialele, forțele și mijloacele sale.
2. PROCEDURA PRIVIND PRETUL ȘI PLATA
2.1. Costul total al instalării unei alarme de incendiu este _____ (__________) ruble. inclusiv TVA - _____ (__________) ruble. Costul lucrărilor este confirmat de ___________________________.
2.2. Clientul plătește pentru lucrare în următoarea ordine:
Condiții de plată: ____________________________________________.
2.3. Toate decontările în cadrul Contractului se efectuează într-o comandă fără numerar prin transferarea fondurilor către contul specificat de către Contractant. Obligațiile de plată ale Clientului sunt considerate îndeplinite din momentul în care contravaloarea fondurilor din contul de decontare a băncii Clientului.
3.1. Prezentul acord va intra în vigoare din momentul semnării sale de către ambele părți și va rămâne în vigoare până când își va îndeplini integral obligațiile.
Condiții de executare a lucrărilor în cadrul contractului:
Perioada inițială este "___" ___________ ____.
Termenul limită este "___" ___________ ____.
3.2. Prezentul acord poate fi reziliat înainte de expirarea acestei perioade pe motivele prevăzute de legislația Federației Ruse.
4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Clientul este obligat:
4.1.1. Plătiți pentru munca efectuată în suma, ordinea și termenii stabiliți de prezentul acord.
4.1.2. În timp util, furnizați contractorului o cerere de instalare a unei alarme de incendiu (Anexa N ___). Cererea este depusă de la __________ la __________ în formularul ____________________ în modul următor: _________________________.
4.1.3. Adoptarea actului de acceptare și acceptare a lucrărilor privind instalarea unui sistem de alarmă de incendiu (anexa N ___).
4.2. Clientul are dreptul:
4.2.1. În orice moment înainte de a inscrie rezultatul lucrărilor se retrage din contract prin plata parte a Antreprenorului specificate în prezentul acord, proporțional cu prețul lucrărilor efectuate de către Antreprenor, Antreprenorul și să compenseze pierderile cauzate de încetarea acordului.
4.2.2. Pentru a verifica progresul și calitatea lucrărilor efectuate în temeiul prezentului acord, fără a interfera cu activitățile contractantului.
4.2.3. Refuză să execute contractul și să solicite daune-interese, în cazul în care contractantul nu procedează în timp util pentru executarea contractului, sau execută atât de încet, încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă.
4.2.4. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că nu se va face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractant cu un timp rezonabil pentru a corecta deficiențele și neexecutarea de către Antreprenor la momentul numit de cerința de a anula contractul sau de a percepe muncă rectificare către o altă persoană, pe cheltuiala contractantului, precum și a cererii compensarea pierderilor.
4.3. Contractantul trebuie:
4.3.1. Furnizați clientului documentația privind instalarea documentației de incendiu pe baza solicitării sale în termen de _____ zile.
4.3.2. Pentru a efectua lucrările specificate în clauza 1.2 a Contractului, în conformitate cu cererea Clientului de la __________ la __________.
4.3.3. Antreprenorul are (sau nu) dreptul de a angaja terțe părți pentru a-și desfășura activitatea în temeiul prezentului Acord. În acest caz, contractantul este responsabil pentru calitatea și calendarul lucrărilor de către terți.
4.3.4. Efectuați lucrul în conformitate cu sarcina clientului și cu acest contract cu o calitate corespunzătoare.
4.3.5. În cazul în care rezultatul lucrărilor este gata de livrare către client în termen de _______________.
4.3.6. Contractantul va notifica imediat Clientului și, înainte de primirea instrucțiunilor de la acesta, să suspende operațiunea după detectarea:
- Posibile consecințe negative pentru Client al implementării instrucțiunilor sale privind modul în care se desfășoară activitatea;
- alte circumstanțe care nu sunt sub controlul Contractantului, care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea rezultatelor muncii efectuate sau creează imposibilitatea finalizării sale la timp.
4.4. Contractantul are dreptul:
4.4.1. Implicarea terților pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul tratat. Contractantul este responsabil pentru acțiunile unor terțe părți care desfășoară activități în temeiul prezentului acord, atât pentru propriile lor.
4.4.2. În cazul executării precoce a lucrărilor, notificați-o clientului și acceptați data acceptare și transferul rezultatului lucrării.
4.4.3. În cazurile în care executarea lucrărilor contractuale a devenit imposibilă din cauza unor acțiuni sau omisiuni ale Clientului, Contractantul își păstrează dreptul de a plăti prețul specificat în contract, ținând seama de partea din activitatea efectuată.
5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
5.1. În cazul în care Contractantul încalcă termenele de executare a lucrărilor specificate în clauza 3.1 din prezentul Contract, Clientul are dreptul de a solicita Executorului plata unei penalități de pedeapsă în valoare de _______________________.
5.2. În cazul încălcării de către Client a condițiilor de plată stabilite prin clauza 2.2 a prezentului Contract, Executorul are dreptul de a solicita plata de la Client a unei penalități în valoare de ______________________.
5.3. În toate celelalte cazuri de neîndeplinire a obligațiilor care decurg din acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6.1. Părțile se vor strădui să rezolve toate litigiile și dezacordurile care pot apărea în baza tratatului sau în legătură cu acesta, prin negociere.
6.2. Litigiile care nu sunt soluționate prin negociere vor fi prezentate instanței în conformitate cu procedura prevăzută de legislația actuală a Federației Ruse.
7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Toate modificările și completările acordului sunt valabile dacă sunt făcute în scris și semnate de ambele părți. Acordurile suplimentare adiționale ale părților fac parte integrantă din tratat.
7.2. În rest, care nu este prevăzut de prezentul acord, părțile se orientează în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
7.3. Prezentul acord este întocmit în două exemplare cu o forță juridică egală, una pentru fiecare dintre părți.
7.4.1. Proiect de producție de lucrări, documentație tehnică a întreprinderilor de producție, hărți tehnologice (Anexa N ___).
7.4.2. Cererea de instalare a unei alarme de incendiu (anexa N ___).
7.4.3. Actul de acceptare-livrare a lucrărilor de instalare a alarmei de incendiu (Anexa N ___).
Articole similare
-
Exemplu de contract pentru instalarea unei alarme de incendiu
-
Cum se face un contract pentru întreținerea sistemelor de alarmă de incendiu
Trimiteți-le prietenilor: