CONTRACT N ____ pentru lucrările de asfaltare a drumurilor
"___" __________ ____
______________, imenuem__ în continuare „Client“ a reprezentat ______________, acționând pe baza ___ _______________, pe de o parte, și ______________, imenuem__ denumit în continuare „contractant“ a reprezentat ___________, în calitate ___ pe baza _________________, pe de altă parte, denumite în continuare „părți“ , au încheiat prezentul acord după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. Contractantul trebuie:
2.1.1. Realizarea lucrărilor de asfaltare a drumului prin puteri și mijloace proprii în volum și în termenele prevăzute de prezentul tratat.
2.1.2. În cursul lucrărilor, respectați cerințele legislației actuale a Federației Ruse privind protecția mediului și securitatea muncii, inclusiv respectarea normelor de siguranță împotriva incendiilor, cerințele privind protecția și siguranța muncii.
2.1.3. Asigurarea producției de lucrări în deplină conformitate cu condițiile tehnice și cu prezentul tratat.
2.1.4. Prezentați clientului un act de lucrări finalizate după finalizarea lucrărilor pe drumul asfaltat.
2.2. Contractantul are dreptul:
2.2.1. Pentru a solicita rambursarea cheltuielilor efectuate de el în legătură cu identificarea și eliminarea defectelor în documentația tehnică furnizată de către Client. Suma cheltuielilor părților va fi stabilită printr-un acord adițional la prezentul tratat.
2.2.2. A implica terțe părți în vederea punerii în aplicare a prezentului acord.
2.2.3. Atunci când detectat în cursul lucrărilor necesare în executarea lucrărilor nu au fost înregistrate documentația tehnică, sau lucrări, mărind costul lucrărilor, Contractantul suspendă lucra în _____ zile notifica Clientul pe termen. Timpul scurs de la suspendarea lucrărilor pe baza de mai sus până la decontarea acesteia se extinde timpul de răspuns.
2.2.4. În caz de refuz al Clientului din lucrările suplimentare rezultate din motivele menționate la alin. 2.2.3 din prezentul acord, contractantul are dreptul de a denunța prezentul acord și solicită plata Clientului a lucrărilor executate, precum și despăgubiri pentru daunele legate de încetarea prezentului acord în cadrul acestui cap.
2.3. Clientul se obligă:
2.3.1. Pe parcursul întregii perioade de execuție a lucrărilor, asigurați accesul la locul de muncă în timpul orelor de lucru și posibilitatea de a călători la transportul Antreprenorului.
2.3.2. Furnizați contractantului documentația tehnică necesară în termen de ____ zile de la data semnării de către părți a prezentului acord.
2.3.3. În absența observațiilor formulate de către contractant să semneze certificatul de terminare după primirea acestuia și să plătească pentru activitatea Contractantului în condițiile prezentului acord sau contractantul să prezinte un refuz motivat în scris.
2.3. Clientul are dreptul:
2.3.1. În orice moment, verificați progresul și calitatea muncii efectuate de Antreprenor, fără a interfera cu activitățile sale.
2.3.2. Clientul are dreptul în orice moment, înainte de a transmite rezultatul lucrării, să refuze executarea prezentului Contract și să solicite Contractantului o rambursare a costului lucrărilor care nu au fost îndeplinite la momentul refuzului prezentului Contract. Contractantul va reține o parte din costul lucrărilor proporțional cu acea parte a activității efectuate înainte de primirea notificării privind refuzul Clientului de a efectua acest Acord. Clientul este, de asemenea, obligat să despăgubească Contractantul pentru pierderile cauzate de rezilierea prezentului Contract, în cadrul diferenței dintre prețul stabilit pentru toate lucrările și o parte din prețul plătit pentru munca efectuată.
3. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR ȘI PROCEDURA DE LIVRARE-ACCEPTARE
3.1. Lucrările efectuate în temeiul prezentului acord vor fi efectuate în conformitate cu estimările aprobate de părți și pe baza documentației tehnice primite de către contractant de la client și care fac parte integrantă din prezentul acord.
3.2. Lucrările prevăzute în prezentul Acord vor fi efectuate de către Contractant în următoarele condiții:
3.2.1. Începutul lucrului: ______________________________;
3.2.2. Finalizarea lucrărilor: ___________________________.
3.3. Acceptarea lucrărilor de asfaltare a drumurilor se efectuează după îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul tratat.
3.4. După terminarea lucrărilor Contractantul este semnat de către client pentru certificatul său partea de finalizare, și-a construit ca documentație.
3.5. Clientul în termen de ____ zile în cazul absenței comentariilor este obligat să trimită Contractantului actul semnat al lucrărilor executate din partea acestuia sau refuzul motivat de acceptare a lucrărilor.
3.6. În cazul unui refuz motivat al Clientului de a accepta o lucrare, părțile vor întocmi un certificat bilateral, cu o listă a modificărilor necesare și a termenelor limită pentru implementarea lor fără plată suplimentară. Termenii de finalizare sunt conveniți de părți.
3.7. Clientul, care a acceptat munca fără verificare, este lipsit (sau nu este lipsit de) de dreptul de a se referi la deficiențele de muncă care ar putea fi stabilite în modul obișnuit de acceptare (deficiențe evidente).
4. TERMENI FINANCIARI ȘI PROCEDURĂ DE PLĂȚI
4.1. Prețul lucrărilor Contractorului în cadrul acestui Acord este __________ (_____________) ruble, inclusiv. TVA ____________ (________________) ruble. Lista completă și costul fiecărui tip de lucrări de susținere incluse în complexul lucrărilor de montaj pe pardoseli asfaltice sunt aprobate de părți în cadrul estimării la prezentul acord.
4.2. . Suma prezentată în §4.1 prezentului document, clientul a plătit pentru ____ zile după semnarea părților de lucrări și de a primi o factură de la Contractant (sau: ________________________________________________________________).
4.3. Toate decontările în cadrul Contractului se efectuează într-o comandă fără numerar prin transferul de fonduri către contul specificat de Contractant. obligațiile de plată ale Clientului se consideră îndeplinită la data transferului de fonduri în contul corespondent al băncii Contractantului.
5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR ȘI CIRCUMSTANȚELE FORȚEI MAJORE
5.1. În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile răspund în conformitate cu prezentul acord și cu legislația actuală a Federației Ruse.
5.2. În cazul încălcării de către termenele contractant și livrarea de lucrări, clientul are dreptul de a solicita plata unei penalități (amendă) în mărime de ____% din costul lucrărilor efectuate de timp pentru fiecare zi de întârziere.
5.3. În cazul plății cu întârziere de către Client a lucrărilor executate, Contractantul are dreptul de a solicita plata unei penalități (amendă) în mărime de ___% din care nu sunt plătite în suma de timp pentru fiecare zi de întârziere.
5.4. Plata amenzilor (penalităților) nu scutește părțile de îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului tratat.
5.5. Contractorul este responsabil pentru asigurarea siguranței la incendiu în domeniul muncii, siguranței și protecției mediului.
5.6. Contractantul este responsabil pentru calitatea lucrărilor efectuate în perioada _________ după semnarea Actului de Lucrări Finalizate și rambursează Clientului costurile asociate cu o performanță slabă a muncii.
5.7. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră, care apare după încheierea acordului ca urmare a unor circumstanțe extraordinare, pe care părțile nu au putut prevedea sau preveni.
5.8. În circumstanțele specificate în clauza 5.7 din prezentul tratat, fiecare parte va notifica imediat în scris despre cealaltă parte despre acestea.
Anunțul trebuie să conțină date privind natura circumstanțelor, precum și documentele oficiale care să ateste existența acestor circumstanțe și, dacă este posibil, să evalueze impactul acestora asupra capacității părții de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului tratat.
5.9. În cazul apariției unor circumstanțe prevăzute în clauza 5.7 din prezentul acord, termenul de îndeplinire a obligațiilor de către parte în temeiul prezentului acord va fi amânat proporțional cu perioada în care acționează aceste circumstanțe și consecințele acestora.
5.10. Dacă circumstanțele enumerate în clauza 5.7 din prezentul tratat și consecințele acestora continuă să fie în vigoare mai mult de două luni, părțile vor întreprinde negocieri suplimentare pentru a identifica modalități alternative acceptabile de punere în aplicare a prezentului tratat.
6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6.1. Toate disputele și dezacordurile care pot apărea în îndeplinirea condițiilor prezentului tratat, părțile vor încerca să rezolve prin negocieri.
6.2. Litigiile care nu sunt soluționate prin negocieri sunt soluționate printr-o procedură judiciară stabilită de legislația actuală a Federației Ruse.
7. TERMENUL ACORDULUI. PROCEDURA DE MODIFICARE ȘI ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI
7.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul în care acesta este semnat de ambele părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc toate obligațiile.
7.2. Termenii prezentului acord pot fi modificați prin acordul părților prin semnarea unui acord scris.
8. DISPOZIȚII FINALE
8.1. Toate modificările și completările aduse prezentului acord trebuie să fie făcute în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai părților.
8.3. Prezentul acord este întocmit în două exemplare care au o forță juridică egală, una pentru fiecare parte.
8.4. Niciuna dintre părți nu are dreptul să își transfere drepturile și obligațiile în temeiul prezentului acord unor terți fără acordul scris al celeilalte părți.
8.5. În toate celelalte privințe, care nu sunt soluționate de prezentul acord, părțile se orientează conform legislației actuale a Federației Ruse.
8.6. O parte integrantă a prezentului acord este:
8.6.1. Copie a licenței Contractantului pentru lucrări pe pardoseli de drum asfaltat.
8.6.3. Documentație tehnică.
8.6.4. Actul lucrărilor executate.
9. CERINȚE ȘI SEMNATURI ALE PĂRȚILOR
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: