în față. acționând pe baza. denumit în continuare "Client", pe de o parte, și în persoana respectivă. acționând pe baza. denumite în continuare "Contractant", pe de altă parte, denumite în continuare "părțile", au încheiat prezentul acord, denumit în continuare "Contractul", după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. La cererea clientului Contractantul pentru a furniza servicii de reparații, întreținere de rutină sau garanție (denumite în continuare Service) vehicule, conform listei (anexa №1), certificată prin semnătura și ștampila Clientului cu indicarea obligatorie a mărcii (model) al vehiculului, numărul de înregistrare de stat. Clientul se obligă să plătească pentru serviciile Antreprenorului pentru service auto în conformitate cu termenii acestui acord.
1.3. Clientul autorizează livrarea și acceptarea efectivă a vehiculelor pentru reparații și reparații la persoanele autorizate care au emis în mod corespunzător mandat. Un fapt care atestă acceptarea mașinii și repararea calității (fără defecțiuni vizibile) de către Contractant este semnarea de către persoana autorizată a ordinului de comandă.
2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. Clientul este înregistrat pentru întreținerea mașinilor, în conformitate cu procedurile și procedurile în vigoare la Contractor.
2.2. Clientul se obligă să furnizeze pentru întreținerea numărului de vehicule specificate în cerere în termenul specificat de Contractant. Autovehiculele destinate întreținerii trebuie să fie spălate (partea superioară a autovehiculului, partea de jos (partea de jos, inclusiv arcele roților) este spălată.
2.3. La finalul lucrării, Clientul are dreptul de a inspecta rezultatul lucrării și, dacă există deficiențe la locul de muncă, declarați imediat acest lucru.
2.4. Clientul poate refuza executarea contractului cu condiția să nu aibă datorii față de Contractant.
2.5. Clientul este obligat să ridice autovehiculele în zilele lucrătoare de la momentul în care îi furnizează servicii de întreținere auto. Clientul însuși ia măsuri pentru a afla momentul în care serviciul de mașini sa terminat.
2.6. Contractantul se angajează să efectueze servicii de întreținere a vehiculelor de o calitate corespunzătoare și în termenele convenite cu Clientul. Termenii de executare a lucrărilor de către Contractant în prezentul Contract nu sunt stabiliți, dar sunt conveniți separat în fiecare caz în momentul întocmirii unei cereri de reparații.
2.7. În cazul în care Clientul constată deficiențe în activitatea efectuată, Antreprenorul trebuie să le elimine în zilele lucrătoare sau să-l noteze Clientului pentru o altă dată pentru a elimina deficiențele.
2.8. Contractantul are dreptul de a refuza efectuarea de servicii de întreținere a autoturismelor în cazul în care:- există o datorie a Clientului cu privire la serviciile prestate anterior;
- Mașini puse pe serviciu sunt murdare, ceea ce este stocat în intrarea corespunzătoare din jurnalul de aplicație care, situată de către contractant, în prezența unui reprezentant al Clientului (în caz de eșec al clientului înregistrării semnăturii reprezentant este pregătit în mod corespunzător, în cazul în care revista este semnarea a trei persoane ale contractantului);
- autoturismele de service sunt livrate cu întârziere cu mai mult de minute, în raport cu timpul stabilit de către Contractant la primirea cererii de la Client. În absența unei coada de reparații, mașina poate fi acceptată pentru reparații după întârziere.
- Întreținere - zile de la terminarea lucrării (semnarea unei comenzi de achiziție);
- Repararea curentă a mașinii, unității sau unității - zile de la terminarea lucrării;
- Revizia unității sau a unității - zile de la sfârșitul lucrării;
- Îndreptarea și sudarea, vopsirea totală sau parțială a corpului, tratamentul anticoroziv - zile de la sfârșitul lucrării;
- Lucrări de ajustare - zile, de la finalizarea lucrărilor.
- Defectele descoperite în timpul perioadei de garanție legate de reparațiile efectuate sunt eliminate pe cheltuiala Contractantului. Garanția nu se aplică pieselor de schimb furnizate de Client. în acest caz, responsabilitatea pentru calitatea pieselor livrate și instalate este suportată de Client.
Clientul se angajeaza in cazul contractantului și să informeze clientul cu privire la prezența unor defecte ascunse pe vehicul care urmează să fie servit în timpul zilei de lucru pentru a informa decizia Antreprenorului cu privire la continuarea sau încetarea lucrărilor de reparații (inclusiv, dacă este necesar, direcția unui reprezentant pentru inspecția vehiculului). Atunci când nici un acord cu privire la reprezentarea eliminarea defectelor ascunse, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării de către Client, Clientul este obligat să accepte și ridica vehiculul de pe teritoriul contractant și Contractantul să plătească costul de piese de schimb montate, consumabile utilizate și lucrările efectuate. În caz de întârziere termenul limită Clientul va plăti pentru timpul masina de mers în gol (protecție) pe teritoriul întreprinderii, pe baza de curent la costuri Contractantului. La momentul încheierii contractului, ruble pe zi, pentru schimbarea prețurilor, clientul este avertizat când mașina este acceptată pentru reparații.
2.10. Contractantul nu este responsabil pentru calitatea pieselor de schimb "neoriginale" instalate la cererea Clientului. În cazul ruperii pieselor de schimb "neoriginale" instalate, Clientul plătește Contractantului costul înlocuirii și consumabilelor utilizate.
3. PROCEDURA DE PLATĂ
3.1. În ziua finalizării lucrărilor, Contractantul prezintă următoarele documente: factură originală și act de muncă (servicii) efectuate.
3.2. Clientul este obligat să preia lucrarea și să semneze actul furnizat al lucrărilor executate (servicii) în ziua finalizării lucrării.
3.3. Se consideră că munca (serviciile) se efectuează (executată) din momentul semnării actului de executare a lucrărilor (serviciilor) de către ambele părți.
3.4. În cazul unui refuz motivat al clientului de a accepta o muncă (servicii), părțile vor întocmi un act bilateral, cu o listă a modificărilor necesare și a termenilor de implementare a acestora.
3.5. Clientul plătește pentru serviciile, potrivit unei de către contractant a tarifelor pentru aceste servicii, iar costul setului de piese de schimb achiziționate de către Antreprenor, sub curent de la a Contractantului preț pe baza facturii original și certificatul de finalizare, în zilele bancare de la data semnării actului de lucru efectuate prin transferarea fonduri către contul de decontare al contractantului. Data plății este data debitării fondurilor din contul curent al Clientului.
3.6. În cazul în care Clientul în timp util, în câteva zile după reparație nu a luat mașini, el plătește costul idle auto (protecție) pe baza costurilor curente la Contractantului.
3.7. Suma contractului se calculează individual, pe baza ordinului de achiziție în fiecare caz specific al cererii Clientului către Contractant.
4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
4.1. Contractantul este responsabil pentru calitatea și actualitatea serviciilor furnizate. Artist scutite de răspundere în cazul în care defectele sunt cauzate de piese de calitate slabă, și întârzierea în performanță cauzate de circumstanțe independente Antreprenorului (fără piese în stoc, caută și să cumpere piesele de schimb necesare în magazine și pe piață, etc.). Dacă este necesar să cumpărați, să comandați piese de schimb pentru reparații, termenul limită al contractorului este schimbat pentru timpul necesar pentru a primi, comandați piese de schimb.
4.2. 3a neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.
4.3. Sancțiuni în valoare de% din valoarea datoriei cusute pentru efectiv prestate pentru fiecare zi de întârziere în serviciile de reparații pot fi prezentate de către client - pentru încălcarea condițiilor de la punctul 3.6 din prezentul acord, la prezentarea unei cereri scrise.
4.4. Sancțiuni în valoare de% din suma totală de reparații pentru fiecare zi de întârziere poate fi adusă la Contractantul - pentru întârzierea în executarea lucrărilor, după prezentarea unei cereri scrise.
4.5. Elementele care prevăd răspunderea părților se aplică numai dacă una dintre părți trimite o altă cerere scrisă.
4.6. Diferendele nerezolvate asupra îndeplinirii condițiilor contractului sunt luate în considerare de către Curtea de Arbitraj.
5. TERMENUL ACORDULUI
5.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării și este valabil timp de un an calendaristic, cu excepția cazului înainte de expirarea termenului contractual al zilelor părților nu au primit o notificare scrisă de reziliere a contractului, contractul se prelungește pentru perioada următoare, specificată în contract.
5.2. Acordul se întocmește în două exemplare cu forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.
5.3. Anexele la acest acord fac parte integrantă din prezentul tratat, fără de care este nevalid.
5.4. Toate modificările și completările aduse prezentului acord se efectuează în scris sub formă de acorduri suplimentare semnate de ambele părți.
5.5. În caz de reziliere a acordului, părțile vor încheia deplina înțelegere reciprocă.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: