Contract de proiectare

_______________________________, denumit în continuare „Client“ a reprezentat ____________________, acționând pe baza _______, pe de o parte, și ____________________________ reprezentat _____________________________, acționând în conformitate cu Carta, denumită în continuare „contractant“, pe de altă parte, denumite în continuare „părți“, a conchis prezentul acord, după cum urmează:

1. SUBIECTUL ACORDULUI.

1.2. Lucrările trebuie efectuate în conformitate cu SanPiN, și GOST ISO cu vârfurile tăiate și să includă o trimitere la aprobat recent de către client și transferat la planificarea contractor, selectarea echipamentelor, și să îndeplinească cerințele de lucrări de proiectare etapa RP.
1.3. Clientul se obligă să accepte rezultatul Lucrării executate de CONTRACTANT și să le plătească.
1.4. Executantul va avea dreptul de a stabili modul de a efectua instrucțiuni ale clientului, precum și pentru a efectua toate enumerate în clauza 1.1 a lucrării de către specialiști proprii sau alte organizații implicate, dar, în orice caz, să garanteze calitatea înaltă a muncii.
1.5. Dreptul CONTRACTANTULUI de a efectua Lucrarea prevăzută în prezentul Acord este confirmată prin Certificatul nr. SRO-P -_________________ emis de _________________________.

2. COSTUL CONTRACTULUI PENTRU IMPLEMENTAREA LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ȘI PROCEDURA PLĂȚILOR.

2.1. Costul acestui Acord ___________________________________________________________
2.2. CLIENTUL plătește CONTRACTANTULUI un avans în valoare de: 100% din costul lucrărilor, ceea ce face ____________________________________________________________________________________________
2.3. Plata în avans în baza prezentului Contract va fi efectuată de către CLIENT în termen de 5 (cinci) zile bancare de la data semnării prezentului Contract și primirea unei facturi corespunzătoare.
2.4. În cazul plății intempestivă de plata în avans de client, contractantul are dreptul de a amâna data de începere și completarea Acordului cu privire la numărul de zile de întârziere. În cazul întârzierii plății pentru mai mult de 20 (douăzeci) zile bancare, acordul va fi considerat reziliat.
2.5. Toate calculele se fac pe baza facturilor emise.

3. TERMENI DE LUCRU.

3.1. Funcționarea în temeiul prezentului acord va fi implementat de către CONTRACTANTUL în zilele _____________ lucrătoare de la primirea plății în avans în contul contractantului și transferul materialelor proiectului clientului Antreprenorului. Această perioadă nu include timpul necesar pentru aprobarea de variante intermediare ale clientului proiectului.
3.2. Dacă în cursul unei activități profesionale, este necesar să se schimbe calendarul de execuție a lucrărilor, modificările trebuie să fie convenite de ambele părți și executate în scris, ca anexa la prezentul regulament.
3.3. Termenii prevăzuți în clauza 3.1 a prezentului acord pentru realizarea lucrărilor de proiectare își asumă conformitatea deplină de către CONTRACTANT cu obligațiile sale în suma specificată în Contract.
3.4. Acceptarea lucrării este realizată din două (2) în afara actului de acceptare a muncii, care este semnat de către reprezentanții autorizați ai clientului și contractantul și asigurați-vă că sigiliile lor.
3.5. Dacă există comentarii, ele se reflectă în raportul de acceptare și sunt supuse eliminării în termenii conveniți de părți.
3.6. Data finalizării lucrărilor în cadrul contractului este data semnării de către părți a certificatului de acceptare a lucrărilor.

4. PROCEDURA DE LIVRARE-ACCEPTARE A LUCRĂRILOR.

4.1. După finalizarea lucrărilor în baza prezentului Contract, CONTRACTANTUL va furniza CLIENTULUI Certificatul de Acceptare.
4.2. CLIENTUL va semna, în termen de cinci (5) zile de la data primirii Actului de Acceptare a Accepției, sau va da un refuz motivat pentru acceptarea muncii. În cazul unui refuz motivat de acceptare a muncii de către părți, se întocmește un act bilateral cu o listă a modificărilor necesare și a termenelor de executare a acestora.

4.3. În cazul în care executarea anticipată a lucrărilor de către CONTRACTANT, CLIENTUL are dreptul să accepte și să plătească rapid pentru lucrare.

5. PERFORMANȚA LUCRĂRILOR

5.1. Toată documentația trebuie să respecte codurile și reglementările actuale ale clădirilor. La terminarea înregistrărilor Contract transmise contractor pentru client, acesta devine proprietatea clientului și poate fi la latitudinea transmis un alt contractant pentru a finaliza valoarea contractului de muncă - în măsura în care a spus de lucru (de lucru parțial finalizate) au fost plătite de client.
5.2. Părțile convin că documentația proiectului va fi utilizată numai pentru obiectul în legătură cu care desenul sau modelul este realizat în conformitate cu prezentul tratat.
5.3. Dacă lucrați (sau părți de lucrări) au fost recunoscute de către Client îndeplinit în mod corespunzător sau nu îndeplinite parțial completă și a, Antreprenorul va propria cheltuială, vindecarea și să efectueze lucrările de astfel de domeniu de aplicare și de compoziție, care ar corespunde cu termenii tratatului.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR.

6.1. Pentru neîndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din acest Acord, CONTRACTANTUL și CLIENTUL poartă răspundere civilă în conformitate cu legislația în vigoare.
6.2. Pentru încălcarea termenilor de executare a lucrărilor de către contractori din urmă va plăti clientului o penalizare de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din restante.
6.3. În cazul încetării activității la inițiativa Clientului, acestea din urmă sunt obligate, în termen de două zile, în scris, să notifice contractantul. Părțile acționează cu valoarea efectivă a muncii efectuate de către contractant în termen de cel mult trei zile de la primirea notificării scrise a CONTRACTOR CLIENT.
6.4. În termen de 5 (cinci) zile bancare de la data semnării actului bilateral de încetare a lucrărilor, CLIENTUL este obligat să plătească pentru munca efectuată.
6.5. În toate celelalte cazuri care nu sunt prevăzute în prezentul acord, se aplică legislația actuală a Federației Ruse. În cazul în care nu se ajunge la un consimțământ în soluționarea litigiilor, litigiul va fi examinat în fața Curții de Arbitraj la locul unde se află inculpatul.

7. CIRCUMSTANȚELE FORȚEI FORȚEI.

7.1 În caz de forță majoră (cum ar fi incendii, inundații, cutremure, greve sau alte circumstanțe de caracter extremă), care împiedică punerea în aplicare a prezentului acord, termenii de executare a prezentului acord în otdvigayutsya proporțional pe durata acestor circumstanțe, dar numai în măsura în care aceste circumstanțe afectează în mod semnificativ performanța întregului contract sau că o parte a acesteia, care urmează să fie executat după forță majoră.
7.2. Partea va notifica imediat prin fax, telegraf sau alte mijloace convenabile cealaltă parte despre începutul și sfârșitul circumstanțelor de forță majoră care împiedică punerea în aplicare a prezentului tratat.
7.3. În cazul în care, datorită unor circumstanțe de forță majoră, întârzierea în executarea prezentului Acord va fi mai mult de 2 (Două) săptămâni, ambele părți au dreptul să renunțe la obligațiile părții nerealizate a prezentului Acord. În același timp, niciuna dintre părți nu are dreptul să solicite compensații de la cealaltă parte pentru posibile pierderi.
7.4. O parte care nu și-a îndeplinit obligația de notificare cu privire la apariția unor circumstanțe de forță majoră își pierde dreptul de a se referi mai târziu la aceste circumstanțe.

8. CONDIȚII SPECIALE.

8.1. Dacă în timpul executării lucrărilor de către client sau contractantul va găsi că este necesar să se schimbe sau să înlocuiască cantitatea de muncă sau pentru a înlocui un fel altora, o astfel de substituție este permisă numai cu acordul scris între părți.
8.2. Selectarea echipamentului și calculele de bază se bazează pe documentația furnizată de CLIENT.
8.3. Dacă este necesar, lucrări suplimentare care nu sunt înregistrate în prezentul acord sau în legătură cu o situație de urgență care a apărut nu din vina CONTRACTOR, plata pentru munca suplimentară efectuată în contul clientului în cadrul unui contract separat sau acord suplimentar.
8.4. Termenii acordului pot fi modificați numai de comun acord de către părțile contractante. Problemele care nu sunt reglementate de prezentul tratat vor fi soluționate în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
8.5. Prezentul Acord este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare dintre acestea având o forță juridică egală.
8.6. Potrivit art. 434 din Codul civil al Federației Ruse, acordul poate fi încheiat prin schimb de documente prin fax, ceea ce permite să se stabilească în mod credibil că documentul provine de la partea care face obiectul acordului.

9. ÎNCHEIEREA ACORDULUI ȘI TERMENUL DE ACȚIUNE.

9.1. Clientul are dreptul să rezilieze acest Contract în cazul în care CONTRACTANTUL încalcă în mod regulat termenele limită pentru finalizarea Lucrărilor.
9.2. CONTRACTANTUL are dreptul să rezilieze contractul în următoarele cazuri:
a) insolvabilitatea financiară a Clientului sau întârzierea sistematică a decontării pentru munca efectuată sau întârzierea pentru mai mult de 20 de zile;
b) conservarea sau oprirea de către CLIENTUL Lucrării din motive independente de sub controlul CONTRACTANTULUI pentru o perioadă mai mare de trei luni.
9.3. Prezentul acord va intra în vigoare din momentul (data) semnării sale de către reprezentanții autorizați ai părților și va rămâne în vigoare până când părțile își vor îndeplini integral obligațiile.

10. LISTA ANEXELOR LA CONTRACT.

10.1 Prezentul acord este atașat ca parte integrantă a acestuia:

1. Termeni de referință - (Anexa nr. 1)

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare