Un contract de probă, care trebuie încheiat de către furnizorul de ferestre și de cumpărător.
CONTRACT № ____________ Data încheierii: ____.____._______
Societatea cu Răspundere Limitată "_____________________________________"
Document de identitate:
Pașaportul. Seria: ___________, N: ____________, data eliberării: ____________ Eliberat: ________________________________ denumit în continuare (mii) „Client“, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. Obiectul contractului
1.1. În conformitate cu și în condițiile prezentului contract, contractantul se angajează să efectueze pentru client lucrează la fabricare, livrare și instalare (montaj) a structurilor metalice * Profilul companiei PVC __________________ (în continuare - produsul), iar Clientul se angajează să creeze un condiții contractorului pentru punerea în aplicare corespunzătoare a acestor lucrări, să accepte rezultatele executa lucrari si plateste pentru ele.
1.2 Antreprenorul se angajează să efectueze lucrările în conformitate cu procedura și în termenii conveniți de părți în contul de ordine care face parte integrantă din prezentul contract. Contractantul execută lucrări în conformitate cu cerințele obligatorii ale GOST 30674-99 "Blocuri de ferestre din profile de policlorură de vinil", GOST 23166-99 "Blocuri de ferestre. Condiții tehnice generale ", GOST 30971-02" Îmbinările joncțiunilor de asamblare ale îmbinărilor ferestrelor la deschiderile pereților ".
1.3. Artist garantează calitatea și performanța produselor, sub rezerva regulilor de funcționare ale Clientului specificate în certificatul de garanție pentru produsul în următoarele perioade de garanție:
- pe construcții metaloplastice în decurs de ______ ani, din momentul transferului către Client;
- pentru instalare în termen de ________ ani, din momentul transferului rezultatelor lucrărilor către Client (garanția nu se aplică produselor măsurate, livrării și instalării cărora Contractorul nu le-a făcut).
1.4 Contractorul garantează că toate materialele și componentele utilizate în produse au certificate și autorizații corespunzătoare. Artist garantează că calitatea muncii efectuate cerințe obligatorii ale standardelor de stat ale Federației Ruse. În momentul încheierii acestui acord, Clientul este informat de către Contractant că:
- Componența și sfera de activitate specifică în conformitate cu prezentul contract sunt indicate în cont.
- În cazul unei modificări a construcției de produse în raport cu proiectul arhitectural existent al clădirii, este necesar să se obțină acordul cu autoritățile de stat relevante din Krasnodar;
- cererea nr de deschidere canaturile ferestrelor sau in blocurile de locuit deasupra primului etaj nu este permisă, cu excepția supapelor cu dimensiuni care să nu depășească 400h800 mm, cât și în articolele pe balcon (Loge), în prezența unor astfel de construcții de dispozitive de ventilare a spațiilor.
2. Obligațiile părților
2.1.1.Pentru a formula cu exactitate termenii ordinului. Atenție, citiți fișa de măsurători. Dacă există întrebări, clarificați-le din dispozitivul de măsurare și, dacă este necesar, solicitați modificarea corespunzătoare a fișei de măsurare. Verificați dacă datele specificate în fișa de măsurare sunt compatibile cu datele din cartea de comandă. Pentru a semna lista de măsurători și comanda facturii. Din momentul semnării de către părți a documentelor menționate mai sus, termenii acestui acord privind domeniul de aplicare, procedura și condițiile de desfășurare a activității sunt convenite și intră în vigoare. Contractantul nu va fi răspunzător pentru corectitudinea și fiabilitatea măsurătorilor furnizate de Client în mod independent sau executate de terți pe instrucțiunile Clientului.
2.1.2.Obespechit Contractor condițiile necesare pentru executarea de lucrări, inclusiv: obtinerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru instalarea produselor, a avea acces la angajații Contractantului la instalarea produselor menționate la punctul 1.5 din prezentul acord, la data convenită de către părți; asigurarea iluminatului locului de muncă; asigurarea conectării instrumentelor contractorului la rețeaua electrică (220 V, 50 Hz); eliberarea mărfurilor de la locul de instalare de articole care nu sunt necesare, inclusiv: oferind o abordare liberă a ferestrei și (sau) ușile; acopere mobilier, pardoseli, pereți și alte proprietăți de moloz, de curățare un site de lucru obiecte inflamabile.
2.1.3 În zilele de livrare și de instalare, în timpul convenit de părți, să se afle la locul de producție sau să se asigure prezența reprezentantului lor competent pentru efectuarea acțiunilor de acceptare a rezultatelor muncii efectuate.
În absența Clientului (reprezentantului) la locul de producție, livrarea și instalarea produselor sunt transferate de către Contractant în conformitate cu programul său de producție și reconciliate cu Clientul. Re-livrarea produselor și plecarea brigăzilor de instalatori sunt plătite de către Client în plus.
O echipă simplă de instalatori, cauzată de îndeplinirea de către Client a îndatoririlor prevăzute în clauza 2.1.2, se plătește la o rată de __________ ruble per persoană pe oră.
2.1.4. Asigurați-vă siguranța actului de livrare și de acceptare a lucrărilor și prezentați-o șefului de instalare pentru înregistrare la prima cerere.
2.1.5 Acceptarea rezultatelor lucrărilor efectuate de către Contractant. În prezența revendicărilor privind calitatea, munca efectuată, indicați-le în Actul de Acceptare a Lucrărilor. În cazul pierderii actului de livrare și de acceptare a operelor și (sau) refuzului de ao semna, lucrările se consideră a fi acceptate în practică. Revendicările pentru deficiențe care nu sunt specificate în certificatul de acceptare nu sunt luate în considerare de către contractant.
2.1.6. Să plătească în timp util și în întregime pentru muncă.
2.2.1. Pentru a executa lucrări din materiale, în ordinea și în condițiile specificate în contul de comandă.
2.2.2. Efectuați munca la timp, convenită de părți. Termenele limită pentru finalizarea etapelor individuale de lucru sunt date pe prima pagină a acestui contract.
2.2.3. Eliberați un pașaport pentru produsele instalate, după ce Clientul a îndeplinit toate condițiile din acest contract.
2.2.4.Lasă resturile de construcție rămase după dezmembrarea produselor vechi și instalare, noi în saci. Îndepărtarea și îndepărtarea gunoiului rămas după dezmembrarea produselor vechi și instalarea de noi produse se realizează de către Client.
2.3.Transmiterea rezultatelor lucrărilor de către Contractant și acceptarea lor de către Client este înregistrată:
- lucrul la fabricarea și livrarea produselor în foaia de parcurs;
- lucrul la instalarea de produse și adăugiri, tăierea pantelor în Actele de acceptare a muncii.
3. Costul muncii și procedura de decontare.
3.1 Costul total al lucrărilor este stabilit de părți și este prezentat în cont. Reglementările între părți sunt făcute în ruble rusești.
3.2.Zakazchik se obligă să plătească prețul total convenit de părți, după cum urmează: 70% (șaptezeci) la sută din costul total al lucrării se plătește de către client în numerar în casieria contractantului la momentul semnării prezentului acord. Restul de 30% (treizeci) la sută din costul total al lucrării se plătește de către client în numerar la casieria Contractantului în ziua următoare, după acceptarea lucrării efectuate. Proprietatea asupra produselor este transferată Clientului din momentul plății totale. În caz de nerespectare a condițiilor termenilor de plată în avans de client pentru executarea de lucrări în cadrul acestui contract sunt retrogradate în întârziere.
4. Acceptarea rezultatelor, munca efectuată.
4.1 Acceptarea rezultatelor lucrărilor efectuate se realizează pas cu pas: acceptarea produselor, acceptarea rezultatelor instalării produselor și a completărilor, finisarea versanților.
4.3. După fiecare fază de lucru (instalarea produselor, instalarea de programe de completare, pante de finisare) Clientul este obligat, împreună cu un reprezentant al Antreprenorului de a inspecta și să verifice calitatea muncii efectuate, precum și în absența creanțelor să semneze acte de acceptare a etapei relevante. *
Dacă există vreo pretenție privind calitatea lucrărilor efectuate de Client, părțile din Actele de Acceptare vor face note corespunzătoare.
Eliminarea deficiențelor de muncă se efectuează în termenele specificate în clauza 4.2 a prezentului contract.
5. Responsabilitatea părților
5.1 Toate disputele și neînțelegerile din prezentul contract sunt soluționate de către părți prin negocieri. În cazul în care părțile nu ajung la un acord comun, diferendul va fi supus instanței, în conformitate cu legislația rusă.
5.2. Pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Rusiei.
5.3. Pentru plata întârziată sau incompletă pentru lucrările finalizate, Clientul este răspunzător sub formă de
penalități în cuantum de 0,1% (zero puncte un procent) din suma plătibilă, pentru fiecare zi de întârziere a plății, dar nu mai mult decât costul total al muncii.
nu 5.4.Ispolnitel responsabil pentru incoerență rezultatele muncii efectuate, cerințele specificate la alin. 1.4 din prezentul contract, în cazul în care, în ciuda unui avertisment pentru client nu se va schimba cererile sale la semnarea Contului-comanda.
* În cazul în care în Ordinul de cont nu există nici o obligație de a efectua lucrări de etanșare a terasamentelor, Antreprenorul nu execută impermeabilizarea și bariera de vapori a cusăturii de instalare. În acest caz, Clientul însuși suportă riscul de consecințe negative din absența unei astfel de izolații.
6. Dispoziții finale
6.1.Acest contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile.
6.2. În orice altceva care nu este reglementat de acest acord, părțile sunt ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.
7. Lista documentelor care fac parte integrantă din prezentul contract.
7.1.Lista de măsurare.
7.2. Cont-comandă.
7.3 Factura.
7.4. Actele de acceptare.
7.5.Pasporturi pentru produse.
7.6 Cardul de garanție.
Ordinea de cont și două copii ale certificatului de acceptare au fost transferate Clientului în momentul semnării acestui contract. Un exemplar al certificatului de acceptare a lucrărilor după semnarea de către părți este supus returnării către Executor. În cazul în care un exemplar al certificatului de livrare nu se returnează Contractantului, clientului nu i se eliberează un pașaport pentru produse. Eliberarea pașapoartelor pentru produse în acest caz se efectuează numai după restaurarea certificatului de acceptare a lucrărilor efectuate.
8. Solicitări și semnături ale părților.
Trimiteți-le prietenilor: