Contract pentru acoperișuri, eșantion

Probele pe această temă: tratatul. construcție

Contract de contract N ___ pentru lucrările de acoperiș

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.3. Antreprenorul execută lucrările de acoperiș din materialele, echipamentele și instrumentele lor.

2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. Contractantul trebuie:

2.1.1. Nu mai tarziu de _______ de la data primirii de la Client a sarcinii si a documentatiei tehnice pentru a prezenta clientului spre aprobare Estimarea lucrarilor.

2.1.2. Începeți lucrul în conformitate cu programul de lucru, dar nu mai târziu de _______ de la data la care clientul aprobă estimarea.

2.1.4. Pentru a realiza etapele de lucru în intervalul de timp stabilit de Programul de lucru, pentru a finaliza lucrările nu mai târziu de "___" __________ ___.

2.1.5. După finalizarea lucrărilor, inclusiv finalizarea precoce a lucrărilor, informați-l pe client prin fax nr. _____ sau prin e-mail ________________.

2.1.7. Contractantul va notifica imediat Clientului și, înainte de primirea instrucțiunilor de la acesta, să suspende lucrarea dacă constată:

- Posibile consecințe negative pentru Client al implementării instrucțiunilor sale privind modul în care se desfășoară activitatea;

- alte circumstanțe care nu sunt sub controlul Contractantului, care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea rezultatelor muncii efectuate sau creează imposibilitatea finalizării sale la timp.

2.1.8. La solicitarea Clientului, pentru a elimina pe cheltuiala Clientului defectele pentru care Contractantul nu este raspunzator.

2.1.9. Nu mai târziu de _______ după lucrările efectuate curățarea resturilor de construcție rămase după executarea de lucrări în temeiul prezentului acord, cu clădirea teritoriului pentru a reveni la sediul clientului, prevăzute în conformitate cu alin. 2.2.3 din prezentul acord pentru a utiliza Antreprenorului.

2.2. Clientul este obligat:

2.2.1. Nu mai târziu de _____ de la data semnării de către părți a prezentului acord de a furniza contractorului sarcina clientului și documentația tehnică necesară, lista cărora este prezentată în sarcină.

2.2.2. Nu mai tarziu de _______ de la momentul primirii estimarii lucrarilor pentru aprobarea estimarii prin semnarea ei si trimiterea acesteia catre contractant, sau sa prezinte contractantului o obiectie privind fondul.

2.2.3. Nu mai târziu de _______ la data semnării de către părți pentru a furniza contractantului și angajații săi direct implicați în executarea lucrărilor, capacitatea de a folosi clădirea, se face referire la alin. 1.2 din prezentul acord, în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului acord. Utilizarea unei clădiri include utilizarea: ________________ (de exemplu, dispuse într-un ateliere de construcții, spații de depozitare, spații comune, parcări, etc.). Și, de asemenea, pentru a oferi Antreprenorului următoarele condiții pentru executarea lucrărilor:

- accesul la locul de reparare;

- un loc pentru depozitarea și depozitarea materialelor și structurilor de construcție necesare pentru desfășurarea lucrărilor în cadrul acordului.

2.2.4. _______ cel târziu la primirea notificării Contractului de încetare a activității pentru a inspecta și să accepte rezultatul muncii, iar atunci când detectează abateri de acord, care ar putea afecta rezultatul muncii sau alte defecte în lucrarea declara imediat acest lucru Antreprenorului.

2.2.5. Plătiți pentru muncă la preț și în ordinea specificată în secțiunea. 3 din prezentul acord.

2.2.6. În cazul Contractantului la informațiile menționate la alin. 2.1.7 din prezentul acord, contractantul trimite instrucțiuni despre cum să procedeze nu mai târziu de ________ după primirea notificării Antreprenorului.

2.3. Părțile au dreptul să rezilieze prezentul acord prin consimțământ reciproc sau în mod unilateral, în cazurile prevăzute în Clauza nr. 709, pct. 2 - 3 al art. 715 alin. (3) din art. 716, art. 717, paragraful 2 al art. 719 alin. (3) din art. 723 alin. (2) din art. 731 alin. (3) din art. 737 din Codul civil al Federației Ruse, cu condiția ca contrapartida să fi fost notificată în scris cu privire la rezilierea acesteia în termen de cel puțin _____ înainte de data încetării propuse.

3. PROCEDURA DE PLATĂ

3.1. Pentru munca efectuată, Clientul se obligă să plătească Contractorului prețul stabilit în Estimarea locurilor de muncă în următoarea ordine:

3.1.1. Plata în avans în valoare de _____ (_________) ruble în perioada ________ de la data aprobării de către Estimările de lucru ale clientului.

3.1.2. Partea rămasă a costului muncii, determinată în conformitate cu estimările - după semnarea Legii privind acceptarea lucrărilor efectuate (Formularul N COP-2).

3.2. Plata de către Client a sumelor specificate se efectuează prin transferul de fonduri către contul de decontare al Contractantului specificat în Sec. 8 din prezentul Acord, în termen de _______ zile bancare de la data primirii de către Client a contului inițial al Contractantului.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. În cazul încălcării de către Contractant a termenelor pentru executarea lucrărilor prevăzute în Programul de Lucru, Clientul are dreptul să ceară Contractantului plata unei penalități de pedeapsă în cuantum de ________ ruble. pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. În cazul încălcării de către Client a termenului de plată pentru prețul lucrării, Contractantul este îndreptățit să solicite plata penalității din partea Clientului în suma prevăzută de legislația în vigoare a Federației Ruse.

5. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

5.1. Litigiile care pot apărea în îndeplinirea condițiilor prezentului tratat sunt soluționate de către părți prin negocieri. În cazul în care acordul nu este atins, aceste litigii sunt supuse soluționării în instanță în conformitate cu regulile de competență stabilite de legislația în vigoare a Federației Ruse.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării sale de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile.

6.2. Orice modificări și completări la prezentul acord sunt valabile dacă sunt făcute în scris și semnate de părți. Anexele la prezentul tratat fac parte integrantă din acesta.

6.3. Prezentul acord este întocmit în două exemplare care au o forță juridică egală.

Rechizite bancare: _____________________________________

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul acord:

1. Alocarea Clientului (Anexa N ___).

2. Estimarea muncii (Anexa N ___).

3. Programul de lucru (Anexa N ___).

SEMNATURILE PĂRȚILOR

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare