_____________________, în numele _______________________________________, acționând pe baza _____________, denumit în continuare „Client“, pe de o parte și de _____________________, reprezentată de ______________________________________ care acționează pe baza _____________, denumit în continuare „Contractor“, denumite în continuare „părțile“, a încheiat acest acord după cum urmează:
1. Obiectul contractului
1.2. Clientul se obligă să accepte și să plătească pentru munca efectuată în mod corespunzător, în conformitate cu termenii și condițiile și în modul prevăzut în prezentul contract.
1.3. Cerințele pentru lucrarea care trebuie executată, tipurile și volumul, precum și termenii și alte condiții sunt definite în atribuirea pentru efectuarea lucrărilor.
1.4. Volumul și costul materialelor și lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt determinate în estimare.
1.6. Antreprenorul lucrează cu aplicarea materialelor de acoperiș, a echipamentului și a uneltelor sale.
1.7. Materialul utilizat pentru realizarea lucrărilor de acoperiș și rezultatul lucrărilor trebuie să îndeplinească cerințele de calitate, siguranța vieții și a sănătății, alte cerințe de siguranță, certificarea cerută de legislația Federației Ruse.
2. Termenul de executare a lucrărilor
2.1. Timpul pentru efectuarea lucrărilor de acoperire de către contractant se stabilește de la "___" _________ 20__. pe "___" _________ 20__.
2.2. Contractantul este responsabil pentru finalizarea lucrărilor până la termenul limită specificat în contract.
3. Ordinea de acceptare a lucrărilor efectuate
3.1. Lucrările de acoperiș executate pe calitate sunt transferate de către Contractant și sunt acceptate de Client în baza certificatului de acceptare.
3.2. La sfârșitul lucrărilor, Antreprenorul va informa Clientul cu privire la acest lucru cu data acceptării lucrărilor de acoperire completate.
3.3. Certificatul de acceptare va fi semnat de către părți în termen de ________ de la data transferului de către contractant a documentației tehnice către client pentru a verifica conformitatea cu lucrările executate și cu termenii acestui contract.
3.4. Dacă una dintre părți refuză să semneze actul, se face o notă și actul este semnat de cealaltă parte.
3.5. În cazul unui refuz motivat al Clientului de a semna certificatul de acceptare, Contractantul este obligat să îl revizuiască și să elimine deficiențele în termenul următor ____________.
3.6. Dacă, la expirarea perioadei specificate, Clientul nu furnizează un certificat de acceptare semnat sau o plângere validă pentru documentația tehnică a lucrării se consideră a fi finalizată.
3.7. Clientul care a descoperit după acceptarea lucrării îl retrage din contract sau alte defecte care nu au putut fi stabilită prin metoda obișnuită de acceptare, inclusiv unele care au fost ascunse în mod deliberat de către contractant va notifica Contractantul într-un termen rezonabil după descoperirea lor.
4. Costul materialelor, al lucrărilor și al procedurii de plată
4.1. Plata pentru lucrările efectuate de către Contractant este efectuată de către Client în suma prevăzută de estimare.
4.2. După întocmirea și semnarea de către ambele părți a contractului, estimarea devine parte integrantă din prezentul contract.
4.3. Costul materialelor este indicat în avans conform estimării.
4.4. Baza pentru plata pentru munca efectuată este certificatul de acceptare.
4.5. Plata pentru costul materialelor și a lucrărilor efectuate în temeiul prezentului contract se efectuează prin transfer bancar în contul de decontare al contractantului.
4.6. Când se modifică contul de decontare, Antreprenorul informează Clientul cu privire la noile detalii ale contului curent în termen de _____. În cazul notificării prealabile, toate riscurile asociate transferului de fonduri de către Client către contul specificat la încheierea acestui contract vor fi suportate de către Contractant.
4.7. Data plății este data (data acceptării de către banca de plată a documentelor de plată pentru execuție, primirea de fonduri în contul contractorului).
5. Drepturile și obligațiile părților
5.1. Clientul este obligat:
- Asistarea contractantului în realizarea activității;
- după ce au constatat în cursul controlului și supravegherii executării lucrărilor de deviere de la termenii contractului, care pot înrăutăți calitatea muncii sau alte deficiențe, să notifice imediat Antreprenorului;
- asigurarea acceptării în timp util a muncii efectuate;
- să efectueze plata în modul și în condițiile prevăzute de prezentul contract;
- îndeplinirea altor sarcini prevăzute de prezentul contract.
5.2. Clientul are dreptul:
- să monitorizeze și să supravegheze progresul și calitatea muncii, respectarea termenelor limită pentru punerea în aplicare a acestora (program), calitatea materialelor furnizate de către contractant, fără a interfera cu activitățile operaționale și economice ale contractantului;
- să efectueze modificări în documentația tehnică, cu condiția ca lucrările suplimentare cauzate de acestea să nu depășească 10% din costul total al construcției specificate în estimare și să nu modifice natura lucrărilor prevăzute în contract;
- Să solicite eliminarea în timp util a deficiențelor identificate;
- să solicite prezentarea în timp util a documentației de raportare executate în mod corespunzător, confirmând îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord;
- să refuze executarea contractului și să solicite despăgubiri pentru daune în cazul în care contractantul nu începe executarea în timp util a contractului sau îl execută atât de încet încât încheierea acestuia până la termenul limită devine în mod evident imposibilă;
- să refuze executarea contractului, în orice moment înainte de semnarea actului de acceptare, să plătească contractantului din prețul stabilit proporțional cu partea serviciilor prestate, efectuate înainte de primirea notificării de refuz al Clientului din executarea acordului;
- în cazul încetării contractului contractului pentru motivele prevăzute de lege sau contract, la acceptarea de rezultatele de client ale lucrărilor efectuate de către Antreprenor, Clientul are dreptul să ceară transferul rezultatelor muncii neterminată, cu compensarea costurilor suportate Antreprenorului;
- să ceară plata unor penalități în conformitate cu termenii prezentului contract;
- Să solicite Contractantului orice documentație și informații referitoare la obiectul contractului.
5.3. Contractantul trebuie:
5.4. Contractantul are dreptul:
- în caz de imposibilitate de a presta servicii personal cu acordul Clientului de a implica în executarea lucrărilor condiționate de contract terțul;
- selectați materialele necesare pentru lucrările de acoperire a obiectului clientului, pentru a obține cel mai bun rezultat;
- să solicite revizuirea estimării, dacă, din motive independente de sub control, costul lucrării a depășit estimarea cu cel puțin 10%;
- să solicite despăgubiri pentru cheltuielile rezonabile suportate de acesta în legătură cu stabilirea și eliminarea defectelor din documentația tehnică;
- să solicite acceptarea în timp util a lucrărilor efectuate și semnarea certificatului de acceptare sau un refuz justificat de a semna în timp util;
- să ceară plata în timp util pentru munca efectuată în conformitate cu certificatul de acceptare semnat;
- să ceară plata unor penalități în conformitate cu termenii prezentului contract;
- să refuze executarea acestui contract, după ce a compensat Clientul pentru pierderile totale.
6. Răspunderea părților la contract
6.1. Pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.
6.2. Contractantul va fi responsabil pentru calitatea necorespunzătoare a materialelor de învelitori folosite de acestea, precum și pentru a detecta incapacitatea de a utiliza materialele furnizate sau a echipamentului, fără a afecta calitatea lucrării, cu excepția cazului în care se dovedește că pierderea de utilizare a apărut din cauza unor circumstanțe care sunt în responsabilitatea altor părți.
6.3. Contractantul este răspunzător față de Client pentru orice abateri de la cerințele prevăzute în documentația tehnică și în codurile de construcție care leagă Părțile.
6.4. În cazurile în care munca se face de către contractant de a se retrage din contract, agravarea rezultatul muncii sau alte defecte care fac improprii pentru utilizarea prevăzută în contract, clientul poate alege să solicite Contractantului:
- eliminarea gratuită a deficiențelor într-un termen rezonabil;
- reducerea proporțională a prețului stabilit pentru muncă;
- rambursarea cheltuielilor pentru eliminarea deficiențelor.
6.5. În cazul în care derogările din contractul de muncă din termenii contractului sau alte neajunsuri rezultate în urma lucrării în termenul stabilit de Client nu au fost eliminate sau sunt materiale și inamovibile, Clientul are dreptul de a refuza executarea Contractului și de a solicita despăgubiri pentru pierderile suferite.
6.6. În cazul întârzierii îndeplinirii de către Contractant a obligațiilor stipulate în Contract, Clientul are dreptul de a solicita plata unei penalități (penalizare, penalitate) în valoare de _____.
Penalitatea (pedeapsa, pedeapsa) se percepe pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației prevăzute în contract, începând din ziua următoare expirării termenului pentru îndeplinirea obligației stabilite prin contract.
6.7. Antreprenorul este scutit de plata unei penalități (penalități, dobânzi de penalizare), în cazul în care dovedește că întârzierea în îndeplinirea acestei obligații a apărut din motive de forță majoră sau din vina Clientului.
6.8. Contractantul nu va fi răspunzător pentru abateri minore de la documentația tehnică fără consimțământul clientului, dacă dovedește că nu a afectat calitatea lucrării efectuate.
6.9. În caz de eșec de către responsabilitățile clientului pentru a facilita punerea în aplicare a lucrărilor Contractantul are dreptul de a solicita rambursarea daunelor, inclusiv costurile suplimentare cauzate de oprirea sau amânarea executării lucrărilor, sau o creștere a prețului contractului de munca.
6.10. În cazul întârzierii îndeplinirii de către Client a obligației de plată a lucrărilor efectuate, Contractantul are dreptul de a solicita plata unei penalități (pedeapsă, pedeapsă) în cuantum de _____.
Penalitatea (pedeapsa, pedeapsa) se percepe pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației prevăzute în contract, începând din ziua următoare expirării termenului pentru îndeplinirea obligației stabilite prin contract.
6.11. Clientul este scutit de plata unei penalități (penalizare, penalitate), dacă dovedește că întârzierea în îndeplinirea acestei obligații a avut loc din motive de forță majoră sau din vina celeilalte părți.
6.12. Plata penalităților nu eliberează părții vinovate de compensarea pierderilor în întregime și îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul contract.
6.13. Părțile nu sunt răspunzătoare în temeiul prezentului contract dacă încălcarea condițiilor se datorează unor circumstanțe de forță majoră, a căror prezență trebuie confirmată ____________.
7. Soluționarea litigiilor
7.1. Toate disputele și dezacordurile apărute în legătură cu punerea în aplicare a prezentului acord, părțile vor încerca să rezolve prin negocieri.
7.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord între părți, litigiul este trimis tribunalului de arbitraj ____________________.
7.3. Atunci când părțile lucrează la revendicarea, termenul pentru examinarea cererii și furnizarea unui răspuns la aceasta este _____ zile de la data primirii cererii.
8. Condiții finale
8.1. Contractantul garantează calitatea muncii efectuate în perioada de garanție. Perioada de garanție ____________.
8.2. Perioada de garanție este întreruptă pentru întreaga perioadă în care obiectul nu a putut fi exploatat din cauza unor deficiențe pentru care Antreprenorul este responsabil.
8.3. Toate modificările și completările aduse acestui contract sunt valabile, cu condiția ca acestea să fie făcute în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai părților la contract.
8.4. Contractul este considerat a fi reziliat din momentul semnării de către părți a contractului de reziliere, cu condiția să se efectueze plăți reciproce pentru plata efectuată și costurile suportate de Contractant.
8.5. Prezentul contract se întocmește în două exemplare care au o forță juridică egală, pe o copie pentru fiecare dintre părți.
8.6. În tot ceea ce nu a fost reflectat în contract, părțile vor fi ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.
9. Solicitări și semnături ale părților
Despre secțiunea "Mostră de contracte"
Tratatul Site-Yurist.Ru oferă o oportunitate de a găsi și descărca formulare gratuite sau completate cu eșantioane de contracte, aplicatii, protocoale, rezoluții și carte. Documentul "Contractul de acoperiș (folosind materialul contractorului)" vă este oferit în diferite formate: versiunea online, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS etc.
Totuși, trebuie să vă amintiți că acesta este doar un eșantion al documentului "Contract pentru lucrările de acoperiș (folosind materialele contractantului)" și are nevoie de o livrare competentă din punct de vedere legal a formularului pentru nevoile unei persoane fizice sau juridice. Și rețineți: Orice relație de afaceri ar trebui să fie stabilită prin contract - fără acorduri verbale. Hârtia și semnătura reprezintă cea mai bună dovadă a intențiilor dvs.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: