CONTRACTUL MUNICIPAL Nr. ______
____________________ reprezentat ___________, acționând pe baza _________ și un certificat de admitere la performanța de numărul de lucru de la _______ _________, denumit în continuare „Antreprenor General“ a încheiat prezentul contract municipale, după cum urmează:
1. Obiectul contractului municipal, costul muncii.
"Contractorul General" se angajează să efectueze toate lucrările la instalația specificată în clauza 1.1 a acestui contract, în conformitate cu termenii acestui contract, o sarcină de proiectare. care constituie o parte integrantă a acestui contract (Anexa), "Chief Budget Officer" finanțează "Clientul Municipal" în detrimentul Fondului de reformă pentru locuințe al RF, bugetele regionale și municipale pentru localitățile cu "Antreprenorul General". și "Clientul Municipal" se angajează să plătească pentru lucrările executate, efectuează supravegherea construcției, adică controlul asupra progresului și calității lucrărilor efectuate, acceptarea lucrărilor pe amplasament în condițiile prevăzute de prezentul contract municipal.
1.3. Plata muncii este efectuată de "Clientul Municipal" către "Contractantul General" în limita stabilită de clauza 1.2 a acestui contract municipal.
"Principalul administrator al fondurilor bugetare" "Client Municipal"
2. Plăți și decontări.
2.1.Raschet produs prin contract de „client municipal“ municipale prin transferul de fonduri în contul „Antreprenor general“ acte privind acceptarea muncii prestate (inclusiv forma unificata CS-2, CS-3), facturi pentru
a efectuat lucrări în limita sumelor de finanțare, aduse de "Administratorul Șef al fondurilor bugetare" către "Clientul Municipal".
2.2.Okonchatelny calcul este „clienții municipale“ în contul de „antreprenor general“, după ce a primit permisiunea pentru facilitatea-up și transferul către autoritatea de înregistrare a documentelor, necesare pentru a în continuare a înregistrării de stat de proprietate a spațiilor, ca alocarea de fonduri din bugetele de toate nivelurile .
3. Obligațiile contractorului general.
3.1. Contractantul general se obligă:
3.1.1.Vom lucra la timp:
- termenul de transfer al rezultatelor anchetelor de inginerie, documentația proiectului către organismele de expertiză de stat pentru obținerea concluziilor privind lucrările finalizate în termen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii contractului.
- termenul limită de eliminare a comentariilor privind documentația - în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii comentariilor de către organele de examinare de stat.
- data începerii lucrărilor de construcție și asamblare în termen de 5 zile calendaristice de la primirea concluziilor pozitive ale organelor de expertiză de stat, permisiunea de a construi și transfera 5 copii ale estimărilor de proiectare către "Clientul Municipal";
3.1.2 Pregătirea anchetelor de proiectare, a documentației de proiectare și de lucru în conformitate cu sarcina de proiectare, normele și normele în vigoare în construcții.
3.1.3 Să furnizeze pentru efectuarea expertizei de stat rezultatele cercetărilor de proiectare, documentația de proiect, furnizarea de suport tehnic pentru documentația în timpul expertizei de stat și verificarea fiabilității costurilor estimate.
3.1.4 Obțineți o opinie pozitivă a expertizei de stat cu privire la rezultatele anchetelor de inginerie, documentația de proiectare și o concluzie pozitivă cu privire la fiabilitatea determinării costului estimat al construcției instalației.
3.1.5 După primirea unor concluzii pozitive din partea organelor de examinare de stat, transferați cinci copii ale documentației convenite împreună cu o copie electronică către "Clientul Municipal".
3.1.6.Osuschestvit efectua lucrări de construcții, în deplină conformitate cu documentația de proiect, proiectul de lucrări, construirea de lege și să prezinte lor „clienții municipale“ în modul prevăzut și în conformitate cu contractul municipal.
3.1.7 Nu mai târziu de data de 1 a lunii următoare lunii de raportare, să depună un certificat pentru "Clientul Municipal" al formularului KS-2, KS-3, factură pentru lucrarea efectuată și documentația executivă necesară.
3.1.8.Postavit asupra materialelor, produselor și structurilor obiectului, echipamentelor de construcții. necesare pentru producția de lucru.
3.1.10. Asigurarea protecției șantierului de construcții și a materialelor, produselor și structurilor, echipamentelor amplasate pe acesta.
3.1.11 În cazul producerii de daune în cursul lucrărilor, și anume deteriorarea rețelelor de inginerie și a comunicațiilor, rambursați proprietarul valorii prejudiciului în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care proprietarul facturează plata.
3.1.12.Crearea documentelor de titlu privind utilizarea gratuită a terenului pe perioada de construcție a instalației, obținerea autorizațiilor pentru construcția și punerea în funcțiune a instalației.
"Principalul administrator al fondurilor bugetare" "Client Municipal"
3.1.13 Asigurarea efectuării lucrărilor și amplasării materialelor de construcție. echipamente și mecanisme din terenul alocat pentru construcții, poartă
răspunderii administrative și civile pentru încălcarea limitelor terenului stabilit de planul de construcție.
3.1.14.În cazul acceptării obiectului în exploatare în sezonul de iarnă, efectuați lucrări sezoniere în termenul stabilit de "Clientul Municipal".
3.1.15.În săptămâna de după semnarea actului de acceptare a obiectului în exploatare în afara instalației, utilajele și echipamentele sale de construcții, uneltele, inventarul, materialele de construcție.
3.1.16.Pentru 5 zile inainte de inceperea acceptarii lucrarilor efectuate, transferati catre Clientul Municipal documentatia executiva si confirmarea ca aceasta documentatie corespunde pe deplin lucrarii executate efectiv.
3.1.17. Costurile de întreținere pentru întreținerea instalației înainte de transferarea acesteia către "clientul municipal".
3.1.18 Nu este responsabil pentru distrugerea accidentală și / sau deteriorarea instalației înainte de data eliberării autorizației de punere în funcțiune a instalației.
3.1.19.Izvestit „clienții municipale“ gradul de pregătire al lucrărilor ascunse de cel puțin 48 de ore înainte de acceptarea lor, de a continua cu următoarele lucrări numai după acceptarea „lucrărilor și pregătirea actelor de examinare a acestora ascunse ale clienților municipale. În cazul în care închiderea lucrărilor efectuate fără notificare prealabilă „Munitsipalnogozakazchika“, sau a fost informată prea târziu, „antreprenor general“ se, la cererea „clienților municipale“, pe propria cheltuială, pentru a deschide orice parte a lucrărilor ascunse, și apoi recupera pe propria cheltuială. În cazul în care reprezentantul "Clientului Municipal" nu se prezintă în perioada indicată de "Contractantul General", acesta din urmă constituie un act unilateral. Deschiderea lucrărilor la cererea "clientului municipal" în acest caz se face pe cheltuiala sa.
3.1.20 Nu este responsabil față de "Clientul Municipal" pentru calitatea corespunzătoare a muncii efectuate, pe cheltuiala proprie, elimină defectele descoperite în timpul perioadei de garanție de funcționare a instalației. Perioada de garanție se stabilește în termen de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației.
3.1.21.În cazul în care în timpul perioadei de garanție "Clientul Municipal" constată lucrări slab executate, atunci "Antreprenorul General", prin propriile forțe și pe cheltuiala proprie, este obligat să elimine defectele identificate în perioada convenită de părți. În cazul în care "Antreprenorul General" nu elimină defectele identificate în perioada convenită de părți, "Clientul Municipal" are dreptul de a atrage terți pentru realizarea acestor lucrări. În acest caz, toate costurile pentru eliminarea defectelor identificate de persoanele implicate sunt suportate de "Contractantul General". Perioada de garanție în acest caz este prelungită în mod corespunzător pentru perioada de eliminare a defectelor revelate.
3.1.22 În termen de 10 zile calendaristice de la data obținerii permisiunii de punere în funcțiune a obiectului, furnizați autorității de înregistrare un set de documente necesare pentru înregistrarea ulterioară de către stat a dreptului de proprietate asupra spațiilor rezidențiale.
3.1.23.În cazul îndeplinirii cu întârziere a obligațiilor. stipulate în contractul municipal, Antreprenorul General este obligat să plătească Clientului Municipal o sumă egală cu o valoare de trei sute, acționând în ziua plății pedepsei, rata de refinanțare a Băncii Centrale a Federației Ruse. Penalitatea se percepe pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor în baza unui contract municipal, începând cu ziua următoare expirării termenului limită pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin contractul municipal.
3.2. "Antreprenorul general" are dreptul de a atrage subcontractanți.
4. Obligațiile "clientului municipal".
4.1 "Client Municipal" este obligat:
4.1.1 În termen de 3 zile de la semnarea acestui contract municipal, numiți un reprezentant autorizat să vorbească în numele "Clientului Municipal".
4.1.2.Crearea "Contractantului General" a condițiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul municipal, acceptarea rezultatului și plata prețului stabilit.
"Principalul administrator al fondurilor bugetare" "Client Municipal"
4.1.3 Să efectueze controlul construcției asupra conformității lucrărilor cu documentele normative în vigoare în construcții, fără a interveni în activitățile operaționale și economice ale "Contractorului General".
4.1.4.Operați acceptarea lucrărilor executate asupra actelor formularelor KS-2 și KS-3 în termen de 5 zile de la depunerea lor de către "Contractantul General" sau să-i trimiteți un refuz motivat.
4.1.5 Transferul la "Contractantul General" a tuturor autorizațiilor necesare pentru lucrările de construcție și instalare.
4.1.6.Pentru asigurarea emiterii condițiilor tehnice pentru aderarea temporară în conformitate cu proiectul organizației de construcție.
4.2. "Clientul municipal" are dreptul:
4.2.1 Cererea din partea "Contractorului general" de a lucra în timp util și de calitate.
4.2.2 Reprezentantul controlului de construcție al "Clientului Municipal" are dreptul la acces neîngrădit la toate tipurile de lucrări pe întreaga perioadă de implementare și în orice moment de producție.
5. Obligațiile "administratorului principal al fondurilor bugetare".
5.1 Furnizarea de finanțare pentru "Clientul Municipal" pe întreaga durată a derulării contractului de către "Contractorul General".
Formularul, termenii și procedura de plată a lucrărilor:
- o plată inițială de 10% din prețul contractului. Perioada de plată este de 10 zile calendaristice de la data la care Antreprenorul General primește concluziile pozitive ale expertizei de stat și o concluzie pozitivă a fiabilității determinării costului estimat al facilității. Această sumă va fi dedusă proporțional cu suma muncii efectuate în conformitate cu certificatele KS-2 și KS-3;
- Plățile sunt efectuate pentru lucrările efectuate pe baza prezentării și semnate „certificate de acceptare a clienților municipale (formularul KS-2) și valoarea de referință a lucrărilor efectuate (Formularul COP-3) ca alocarea de fonduri din bugetele de toate nivelurile.
6. Acceptarea lucrărilor.
6.1.Priemka de lucru efectuate pe acte forme „client Municipal“ CS-2 și CS-3 este realizată de fapt, lucrări efectuate în conformitate cu volumele, ratele și costul ridicat al indicilor incluse în estimare, r. E. În lucrările de fapt efectuate trebuie să corespundă volumelor de specii lucrările și prețurile (inclusiv materialele incluse în oferta corespunzătoare) incluse în estimare, dar nu mai mari decât prețul specificat în clauza 1.2 a contractului.
6.2 "Clientul Municipal" organizează și acceptă rezultatul realizat de "Antreprenorul General" pentru obiectul de activitate în termen de 5 zile de la notificarea scrisă a "Antreprenorului General" despre lucrările finalizate. Livrarea lucrărilor finalizate este formalizată printr-un act.
7. Circumstanțele forței irezistibile.
7.1.Storony eliberat de răspunderea pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor în temeiul contractului municipale, în cazul în care aceasta a fost cauzată de forță majoră (la care părțile se referă, inclusiv lipsa de fonduri bugetare), iar în cazul în care aceste circumstanțe afectează în mod direct performanța acestui contract de achiziții publice.
7.2 Termenul de îndeplinire a obligațiilor în baza acestui contract municipal se extinde proporțional cu perioada în care au acționat circumstanțele forței nedeterminate, precum și consecințele cauzate de aceste circumstanțe.
7.3.În cazul în care circumstanțele de forță majoră sau consecințele lor durează mai mult de trei luni, părțile decid să continue sau să suspende executarea lucrărilor. În cazul în care părțile nu au ajuns la un acord în termen de o lună, fiecare dintre părți are dreptul de a cere dizolvarea contractului municipal.
8. Executarea contractului.
8.1. Valoarea garanției pentru contractul municipal este de _______________ ruble.
"Principalul administrator al fondurilor bugetare" "Client municipal" "Contractor general"
executie 8.2.Obespechenie a contractului reprezentat „Antreprenor general“, în felul următor: _______________________ (specificați în secțiunea 8.2 care dintre următoarele metode pentru a asigura executarea contractului definit „antreprenor general“: a.) O garanție bancară irevocabilă; b) contract de garanție; c) transferul „clienților municipale“ în gaj de numerar, inclusiv depozite (depozite).
8.3. În timp ce asigură executarea contractului în formă de garanție înainte de contract este un contract, „antreprenor general“, cu contractul de garanție furnizează „exemplare clienților municipale din bilanțul girantul a fost predat autorității fiscale în modul stabilit, precum și documentele referitoare la garanție menționate la literele“ în "Și" d "de la alineatul (1) din partea 2 a articolului 35 din legea federală FZ-94.
8.4. Mijloace de asigurare a executării contractului care urmează să fie plătit „clienții municipale“, ca o compensație pentru orice pierderi care pot fi suportate ca urmare a nerespectării în executarea integrală sau necorespunzătoare a „antreprenor general“, a obligațiilor sale în temeiul prezentului contract.
8.5. Executarea unui contract în formă de garanții în numerar, inclusiv contribuția (depozit) revine la „clienții municipale“ „antreprenor general“, nu mai târziu de cinci (5) zile bancare de la data semnării de către părți a actului de acceptare a muncii prestate.
9. Încetarea contractului municipal.
9.1 Terminarea unui contract municipal este posibilă prin acordul părților sau printr-o hotărâre judecătorească în conformitate cu legislația în vigoare.
9.2 Terminarea acestui contract municipal nu exclude părțile de la efectuarea decontărilor reciproce.
10. Durata contractului municipal.
10.2 Obligațiile "Contractorului General" vor fi considerate ca fiind executate din momentul în care pachetul de documente necesare pentru înregistrarea ulterioară de stat a proprietății asupra spațiilor rezidențiale este prezentat autorității de înregistrare.
10.3 Obligațiile "clientului municipal" sunt considerate îndeplinite din momentul plății integrală a prețului contractului municipal.
11. Condiții speciale.
11.1. Un contract municipal poate fi încheiat nu mai devreme de zece zile după data postării pe site-ul oficial al protocolului de licitație și nu mai târziu de douăzeci de zile de la data semnării protocolului respectiv.
11.2 Atunci când condițiile acestui contract municipal sunt îndeplinite, părțile se ghidează prin acte normative în materie de construcții de capital, conform normelor actualei legislații a Federației Ruse.
11.3 Toate modificările și completările la contractul municipal sunt considerate valide dacă sunt făcute în scris și semnate de părți.
11.5 Toate litigiile care apar între părți sunt soluționate, în primul rând, prin negocieri și numai după ce nu sa ajuns la un acord - prin intermediul Curții de Arbitraj din regiunea Kurgan.
11.6 Prezentul contract municipal se face în cinci exemplare originale.
Aplicația este o sarcină de proiectare.
fonduri bugetare "- orașul Kurgan, piața.
"Client municipal" - 5/1.
Primul director adjunct
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: