Contractul N ___ pentru fabricarea, instalarea și service-ul în garanție a ferestrelor din metal-plastic (aproximativ)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să producă, să instaleze și să efectueze service în garanție pentru ferestrele metaloplastice (denumit în continuare "Produsul"), iar Clientul acceptă și plătește rezultatul lucrării.
1.2. Caracteristicile de proiectare, cantitative și calitative ale Produsului sunt specificate în Termenii de Referință (Anexa nr. 1), care face parte integrantă din acest Acord.
1.3. Efectuarea lucrărilor în temeiul prezentului acord este efectuată de către contractantul dependent.
2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI PLĂȚI PĂRȚILOR
2.1. Calcularea costului acordului este convenită de părți în cadrul estimării de lucru (anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord).
2.2. Ordinea de plată a lucrărilor efectuate: _____________, termenele de plată: ______________________.
3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Obligațiile contractantului:
3.1.1. În timpul ______ primirii termenilor clientului de referință pregătit estimări ale costurilor de lucrări și trimite spre aprobare clientului documentelor justificative (facturi achiziționate de pe materialele Antreprenorului necesare pentru a efectua lucrările în conformitate cu prezentul acord).
3.1.2. Continuați să fabricați Produsul cel târziu _______ de la data aprobării estimării de către Client a lucrărilor și să finalizați producția până la _____________________.
Programul de realizare a etapelor de lucru este dat în Estimarea lucrărilor.
3.1.3. După finalizarea lucrărilor, inclusiv finalizarea precoce a lucrărilor, informați-l pe client prin fax nr. _______ sau prin e-mail _____________________.
Termenul limită pentru acceptarea rezultatului muncii este agreat de părți în mod suplimentar.
3.1.5. Pentru a curăța resturile de construcție în timpul _______ de la sfârșitul instalării Produsului.
3.1.6. Nu mai târziu de ________ pentru a transmite rezultatul lucrărilor către client în conformitate cu actul lucrărilor executate (Anexa N __ la prezentul acord).
3.2. Obligațiile clientului:
3.2.1. Contractantul pentru a furniza următoarele condiții pentru produsele de instalare: _______________, inclusiv liberă a zonei de lucru obiecte străine la o distanță de _____ metri de deschidere a ferestrei, sursa de alimentare, _____________________.
3.2.2. Acceptați rezultatul în actul de acceptare și transfer al operelor în termenul specificat în clauza 3.1.6 din prezentul acord sau în procedura stabilită în clauza 3.1.3 din prezentul tratat.
3.2.3. Plătiți pentru munca prestatorului în modul prevăzut în clauza 2.2 din prezentul acord.
3.3. Părțile au dreptul să rezilieze prezentul acord prin consimțământ reciproc sau în mod unilateral, în cazurile prevăzute în Clauza nr. 709, pct. 2 - 3 al art. 715 alin. (3) din art. 716, art. 717, paragraful 2 al art. 719 alin. (3) din art. 723 alin. (2) din art. 731 alin. (3) din art. 737 din Codul civil al Federației Ruse, cu condiția ca notificarea scrisă adresată celeilalte Părți de reziliere să se facă cel puțin _____ înainte de data încetării propuse.
4. RĂSPUNDEREA GARANȚIEI
4.1. Nu mai târziu de ______ după semnarea actului lucrărilor executate, executantul se obligă să transfere clientului cartea de garanție (pașaportul) pentru produsul stabilit și manualul de instrucțiuni al produsului.
4.2. Artistul se angajează să elimine toate defectele care apar în timpul funcționării produsului din vina contractantului în timpul perioadei de garanție (________________) (specificați perioada de garanție), în timpul căreia începe din momentul în care părțile semnează certificatul de finalizare.
5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
5.1. În cazul încălcării de către Client a perioadei de plată prevăzute în clauza 2.2 a prezentului Contract, Contractorul are dreptul de a solicita plata penalității de la Client în suma prevăzută de legislația în vigoare a Federației Ruse.
5.2. În caz de încălcare a termenilor de executare de către contractant a obligațiilor sale în conformitate cu punctul 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 - .. 3.1.6 din prezentul acord, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese în cuantum de ______ (_________) de ruble pe fiecare zi de întârziere .
5.3. În cazul în care lucrările sunt de proastă calitate și / sau abateri de la specificațiile clientului, termenii acestui acord, precum și cerințele legislației ruse, Clientul poate, la discreția sa, de a cere de la Contractant:
- eliminarea gratuită a defectelor în termenul convenit cu Antreprenorul;
- reducerea proporțională a prețului contractului;
- rambursarea cheltuielilor lor documentate pentru eliminarea deficiențelor.
6. DISPOZIȚII FINALE
6.1. În caz contrar, ceea ce nu este reglementat în prezentul acord, se aplică normele legislației Federației Ruse.
6.2. Litigiile care apar între părți sunt soluționate prin negociere. În cazul în care nu se ajunge la rezultatul negocierilor, părțile transferă cauza instanței în conformitate cu legislația Federației Ruse.
6.3. Contractul intră în vigoare din momentul semnării sale de către părți și este valabil până când părțile și-au îndeplinit obligațiile.
6.4. Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, fiecare având o forță juridică egală, una pentru fiecare parte.
6.5. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul tratat:
6.5.1. Termenii de referință ai clientului (anexa nr. 1).
6.5.2. Estimarea muncii (anexa nr. 2).
6.5.3. Actul lucrărilor finalizate (Anexa N __).
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: