Contract municipal pentru furnizarea și instalarea ferestrelor pvc pentru școala de școală nr.5 la,

Contractul municipal nr. _____

Instituția de învățământ municipală este o școală secundară nr. 5, denumită în continuare "client municipal". acționând pe baza Cartei, pe de o parte, și ____________________________________________________________________, denumit în continuare "Contractantul" în persoana _________________________________. acționând în conformitate cu Carta, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile“, ca urmare a rezultatelor plasarea comenzii municipale prin cerere de ofertă pentru furnizarea și instalarea de ferestre din PVC pentru noiembrie școală secundară № 5 (protocol de revizuire oferte și evaluare № ___ din _______________________) au încheiat prezentul contract municipal (în continuare "contract") cu privire la următoarele:







1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2. PERFORMANȚA MUNCII ȘI PROCEDURA DE PLATĂ.

2.1. Costul lucrărilor în cadrul acestui contract este de cinci sute de mii de ruble. Prețul contractului include costul bunurilor, costul lucrărilor de instalare, plățile fiscale, costurile de transport.

2.2. Se prevede o plată în avans de 20%, decontarea finală se face în termen de 20 de zile pe baza conturilor "Contractantului" și a unui act de muncă efectuat prin transferarea banilor în contul de decontare al "Contractorului" prin trezoreria federală. "Contractorul" are dreptul să predea lucrarea înainte de timp.

2.3. Clientul în executarea contractului în mod unilateral dreptul de a modifica domeniul de activitate care face obiectul contractului, dar nu mai mult de zece la sută din volumul stabilit în caz de nevoie pentru lucrări suplimentare care nu sunt acoperite de contract, dar legat de activitatea în temeiul contractului sau la cerințele de terminare furnizate Partea contractuală a lucrării.

În acord cu "Contractantul", Clientul are dreptul să modifice prețul Contractului proporțional cu volumul respectivelor lucrări suplimentare sau cu volumul părții respective a lucrării, dar nu mai mult de 10% din acest preț.

2.4. Orice modificare a prețului contractului inițial se face într-un acord suplimentar al părților în scris. Excedentul "Contractor" al costului lucrărilor care nu este confirmat de un acord suplimentar al părților la prezentul contract va fi plătit de către "Contractant" pe cheltuiala proprie.

3. DURATA LUCRĂRII.

3.1. Începerea activității: data semnării contractului.

3.2. Finalizarea lucrărilor: 1 lună de la data încheierii contractului.

4.1.1 După semnarea acestui contract, transferați "Contractantului" cantitatea de muncă necesară pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract.

4.1.2 După finalizarea lucrării, aranja acceptarea în conformitate cu documentele de reglementare.

4.1.3. Pentru finanțarea lucrărilor prin transferarea fondurilor în contul de decontare al "Contractorului".

4.1.4. Asigurarea unei utilizări directe și eficiente a fondurilor bugetare.

4.2. "Contractantul" se angajează:

4.2.1 Efectuarea producției de lucrări în conformitate cu GOST. SanPiN 2.4.2.1178-02.

4.2.2 Efectuați toate lucrările în volumul și termenii prevăzuți în prezentul contract și în anexele sale și predați lucrarea Clientului.

4.2.3.Proizvodit munca în strictă conformitate cu volumele furnizate, codurile de construcție și regulile, calitativ.

4.2.4. Prezentați termenilor stabiliți de documentația Clientului cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului contract și asupra utilizării specifice a fondurilor enumerate.

4.2.5. În timp util, pentru a elimina defectele comise prin vina sa, în conformitate cu documentele de reglementare.

5.1. În caz de încălcare a termenilor de executare obligațiilor „Contractantul“ pe bază de contract municipale, clientul are dreptul de a solicita plata unei penalități (amendă, penalizare). Penalitatea (pedeapsa, pedeapsa) se percepe pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligației. stipulate în contractul municipal, începând din ziua următoare expirării termenului limită pentru îndeplinirea obligației stabilite prin contractul municipal. Mărimea unei astfel de sancțiune (amendă, penalizare) este de cel puțin un trei sutime de curent la data plății unei penalități (amendă, penalizare) rata de refinanțare a Băncii Centrale a Federației Ruse din valoarea produselor care fac obiectul livrării echilibrului într-o anumită etapă. „Contractantul“ este scutit de la plata unei lovituri (amendă, penalizare), în cazul în care se poate dovedi că întârzierea în executarea acestor datorii a fost din motive de forță majoră sau din vina celeilalte părți.







5.2. În caz de întârziere în îndeplinirea de către Client a obligației de plată conform prevederilor contractului municipal, "Contractantul" are dreptul de a solicita plata unei penalități (penalizare, penalitate). Pentru fiecare zi de întârziere a executării obligației prevăzute în contractul municipal, se percepe penalizare (penalizare, pedeapsă) începând din ziua următoare expirării termenului contractual pentru îndeplinirea obligației. Cuantumul acestei penalități (amendă, penalitate) este de o treime din rata de rambursare a Băncii Centrale a Federației Ruse, care este valabilă în ziua plății unei amenzi (pedeapsa, pedeapsa). Clientul este scutit de plata unei penalități (penalizare, penalitate), dacă dovedește că întârzierea în îndeplinirea acestei obligații a apărut din motive de forță majoră sau din vina celeilalte părți.

5.3. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la obiectul contractului, la modul de implementare a acestuia și la rezultatele obținute.

6. PROCEDURA DE ACCEPTARE.

6.1. Acceptarea lucrărilor executate se face în funcție de cantitate și calitate în conformitate cu contractul municipal.

6.2. Livrarea rezultatului lucrărilor de către contractant și acceptarea de către clientul municipal este documentată prin actul lucrărilor executate.

6.3. "Contractorul" este obligat să transfere și să instaleze unitățile de ferestre, adecvate pentru funcționare, în conformitate cu GOST. SanPiN 2.4.2.1178-02.

6.4. Asigurarea calității - în termen de 5 ani de la finalizarea lucrărilor.

7. CIRCUMSTANȚELE FORȚEI FORȚEI.

7.1. Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea totală sau parțială a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul prezentului contract, dacă această neîndeplinire este o consecință a unor circumstanțe extraordinare care sunt inevitabile în aceste circumstanțe.

7.2. Partea afectată de circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice în scris cealaltă parte în termen de trei zile lucrătoare de la apariția unor astfel de circumstanțe. Iar durata circumstanțelor de forță majoră este confirmată prin documente ale organelor de stat competente sau prin mesaje în presa oficială. Imposibilitatea de a notifica apariția unor circumstanțe de forță majoră privează partea afectată de astfel de circumstanțe, dreptul de a se bazeze pe ele la valorile implicite în baza prezentului Contract.

8. CONDIȚII SUPLIMENTARE.

8.1. "Contractantul" nu are dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile în temeiul Contractului către terți fără acordul scris al Clientului.

8.3. Toate anexele la prezentul contract fac parte integrantă din acesta, sub rezerva semnării de către reprezentanții autorizați ai ambelor părți.

8.4. Toate modificările și completările la acest Contract vor fi executate în scris, sub forma unor acorduri suplimentare semnate de reprezentanții autorizați ai Părților, și vor fi considerate parte integrantă a acestui Contract.

8.5. Prezentul Contract poate fi reziliat în mod unilateral de către Client în cazul neîndeplinirii sau al executării necorespunzătoare de către "Contractant" a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract.

8.6. Prezentul Contract se face în două exemplare identice, dintre care unul este păstrat de "Contractant", cel de-al doilea - la Client.

9. REZOLUȚIA DISPUTELOR ȘI ALEGERILOR.

9.1. Toate problemele discutabile care apar în îndeplinirea prezentului Contract vor fi soluționate de către părți prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord, părțile își prezintă avizul la instanța de arbitraj din regiunea Tambov.

10. INTRAREA LA CONTRACT.

10.1 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți și este valabil până când Părțile își vor îndeplini integral obligațiile care decurg din acest Contract.

10.2. La rezilierea contractului prin vina "Contractorului" și / sau executarea necorespunzătoare a contractului prin vina "Contractorului", Clientul transferă informațiile în registrul furnizorilor incorecți.

11. DOCUMENTAȚIA CONTRACTUALĂ

Documentația atașată acestui contract este o parte integrantă a acestuia: domeniul de activitate (apendice).

furnizare si instalare de ferestre din PVC în cantitate de 56 bucăți: fereastra Canera alb, din care 17 ferestre dimensiune 1250h1960 vezi, inclusiv pupei 1250h653 vezi, aripa stângă 625h1307 vezi, aripa dreapta 625h1307 cm balamale pivotante, 6 ferestre de măsurare 1470h2330 cm inclusiv pupei 1470h850 cm, supapa de stânga 735h1480 cm supapă dreapta 735h1480 cm pivotabil balamale, 4 mărimea ferestrei 1470h2330 cm orb, robinet stânga 735h1480 cm dreapta supapă 735h1480 cm supralumina 1470h850 cm 2 ferestre dimensiune 1470h2760 cm surde 25 ferestre dimensiunea 1650h1930 vedea, inclusiv pupei 1650h643 vezi, pe partea stângă 825h1287 vedea, supapa de dreapta 825h1287 cm pivotant cu balamale, 1 fereastra de dimensiune orb 1130h1470, 1 fereastra de dimensiune orb 1150h1900, inclusiv pupei 1150h633, aripa stanga 575h1267, aripa dreapta 575h1267 instalarea ferestrei de plastic glafuri 56 albe, 56 refluxuri, dezmembrarea ferestrelor vechi







Trimiteți-le prietenilor: