Document de probă:
CONTRACT N _____ pentru instalarea plafoanelor întinse (sau: plafoane suspendate pentru absorbția sunetului)
_________________________ în persoana _________________________, acționând ___ bazată pe _________________________, sunați la ___ ca „Contractantul“ pe de o parte și de _________________________ în persoana _________________________ acționînd ___ bazată pe _________________________, apel ___ ca „Client“, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.2. Tipurile, lista, calitatea materialelor care fac obiectul utilizării de către Antreprenor vor fi stabilite prin Obiectivul Clientului (Anexa N _____), care face parte integrantă din prezentul contract.
2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. Drepturile și obligațiile contractantului:
2.1.1. Nu mai târziu de ____________________ de la data semnării de către părți a acestui contract, contractantul este obligat să trimită clientului următoarele documente pentru aprobare:
- Programul de lucru (Anexa N _____);
- Specificație pentru materialele furnizate de către Contractant pentru executarea lucrărilor (Anexa N _____), care indică gama, cantitatea și calitatea materialelor furnizate de Contractant;
- Estimarea performanței muncii (Anexa N _____).
2.1.2. Contractantul trebuie să livreze materialul pentru a efectua de lucru, împreună cu documentația de expediere, în conformitate cu părțile convenite Specification nu mai târziu ____________________ deoarece se potrivesc documentația părților specificate în Sec. 2.1.1 din prezentul articol.
2.1.3. Contractantul este obligat să înceapă activitatea nu mai târziu de ____________________ de la momentul livrării materialului necesar pentru executarea lucrărilor.
2.1.4. Contractantul se obligă să execute lucrările în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și condițiile de calitate convenite de părți în Ordinul Clientului (Anexa N _____).
2.1.5. Părțile au convenit că Antreprenorul nu va avea dreptul să angajeze subcontractanți pentru executarea lucrărilor în baza prezentului contract.
2.1.6. Contractantul nu va mai târziu ____________________, deoarece detectarea menționată în prezentul alineat circumstanțe notifică Clientul și să primească instrucțiuni de la acesta pentru a suspenda operarea după detectarea:
- posibilele consecințe nefavorabile pentru Client al îndeplinirii instrucțiunilor sale privind modul de desfășurare a lucrării, și anume: ____________________;
- împrejurări care amenință valabilitatea sau durabilitatea rezultatelor muncii efectuate sau care creează imposibilitatea finalizării sale la timp.
2.1.7. Contractantul este obligat să notifice Clientului finalizarea lucrărilor și să pregătească Actul Lucrărilor Completate până la data acceptării și transferului rezultatului lucrărilor executate (Anexa N _____).
2.1.8. Contractantul trebuie să ia în timp: ____________________ (opțiuni: Părțile au convenit la data de recepție a lucrărilor, în _____- zile de la data la care părțile semnează certificatul de completare) care aparțin contractorului, echipamente, scule, materiale, precum și a curăța camera de moloz.
2.2. Drepturile și obligațiile Clientului:
2.2.1. Clientul este obligat să revizuiască documentația furnizată de Contractant specificată în clauza 2.1.1 a prezentului contract în termen de ____________________ de la momentul primirii și să depună obiecții sau să returneze documentația semnatară către Contractant.
2.2.2. Clientul este obligat să furnizeze accesul Antreprenorului la sediul specificat în clauza 1.1 a prezentului contract pentru perioada _____ de la _____ ore până la _____ ore în următoarele zile ale săptămânii: ____________________.
2.2.3. Clientul se obligă să plătească pentru lucrările efectuate în valoare, în timp și în modul prevăzut în prezentul acord.
2.2.4. Clientul are dreptul, în orice moment, să verifice progresul și calitatea lucrărilor efectuate de Antreprenor fără a interfera cu activitățile sale.
2.2.5. În cazul în care Contractantul nu se procedează în timp util pentru executarea prezentului acord, sau funcționează atât de încet încât la sfârșitul anului acesta, în timp devine clar imposibilă, achizitorul are dreptul de a refuza să execute contractul și să solicite daune-interese.
2.2.6. Dacă în timpul executării lucrărilor va deveni evident că nu se va face în mod corespunzător, clientul are dreptul de a numi un contractor un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele și neexecutarea de către Antreprenor la momentul desemnat să facă acest lucru să renunțe la acest contract, sau de a elimina defectele în casă sau trebuie să depășească dezavantajele unei terțe părți cu atribuirea costurilor Contractorului, precum și cererea de despăgubiri.
2.2.7. În cazul anunțurilor Contractantului cu privire la evenimentele menționate la alin. 2.1.6 din prezentul acord, Clientul trebuie să dea instrucțiuni Contractantului cu privire la performanța de muncă, nu mai târziu de ____________________ primirii notificării contractantului.
2.2.8. Clientul poate, să plătească în orice moment înainte de livrare să-l rezultatelor pentru a anula contractul contractantul prețului stabilit în mod proporțional cu partea din lucrările efectuate înainte de notificarea de refuz de a executa contractul și să compenseze contractantul pentru cheltuielile efectuate până la acest punct, în scopul de a executa contractul, în cazul în care acestea nu sunt în partea specificată a prețului de lucru.
3. TERMENI DE PERFORMANȚĂ
3.1. Lucrările prevăzute de prezentul contract sunt executate de către Contractant în următoarele condiții:
- începutul lucrărilor: "___" ___________ ____;
- sfârșitul lucrărilor: "___" ___________ ____;
- termenele intermediare pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă sunt stabilite de părți în programul de lucru (anexa nr. _____), care constituie o anexă integrală la prezentul contract;
- durata totală a muncii este ____________________.
3.2. Termenele limită pentru realizarea etapelor individuale de lucru sunt stabilite de Programul de lucru, care face parte integrantă din prezentul contract (Anexa N _____).
4. COSTUL LUCRĂRILOR. PROCEDURA DE PLATĂ
4.1. Costul materialelor furnizate de Antreprenor este determinat în conformitate cu Specificația Contractantului (Anexa N _____).
Detalii privind costul lucrărilor în cadrul acestui contract sunt furnizate în Smete (Anexa N _____).
4.2. In timpul _____ (__________) zile de la primirea originalului Contractorul de client ordin de plată contul contractantului cu plată specificate în Clientul a aprobat estimarea sumei de bani pentru achiziționarea de materiale Contractor pentru muncă mai jos.
4.3. Plata pentru munca finalizată se efectuează în decurs de ____ (__________) zile lucrătoare după ce părțile semnează Actul lucrărilor finalizate, excluzând suma plătită anterior conform punctului 4.2 din prezentul contract.
4.4. Costul lucrărilor nu poate fi modificat decât prin acordul părților.
4.5. Plata în baza acestui contract se efectuează printr-un ordin de plată în contul contractantului.
5. PROCEDURA DE ACCEPTARE A LUCRĂRILOR
5.1. Clientul este obligat să inspecteze rezultatul lucrării în termen de ____________________ după primirea notificării de încheiere din partea Contractantului.
Lucrările sunt considerate acceptate din momentul semnării de către părți a Certificatului de acceptare.
5.2. În cazurile stabilite de legislație, părțile vor face certificate de inspecție a operelor ascunse.
5.3. În cazul în care se constată defecte în timpul acceptării rezultatului lucrării sau după acceptarea acestuia în termen de 5 ani, Clientul are dreptul de a alege una dintre cele prevăzute la art. 723 din Codul civil al Federației Ruse sau să solicite reluarea gratuită a muncii sau rambursarea cheltuielilor suportate de aceasta pentru remedierea deficiențelor prin mijloace proprii sau de către terți.
5.4. În cazul unui rezultat semnificativ dezavantajele muncii Clientul are dreptul să prezinte Antreprenorului cerința de eliminare liberă a acestor deficiențe, în cazul în care se dovedește că acestea sunt nevoiți să accepte rezultatul muncii de către Client sau din motive care au apărut până în acest moment.
În cazul unor deficiențe semnificative în rezultatul lucrărilor, părțile au convenit să înțeleagă următoarele circumstanțe: ____________________.
5.5. În mod implicit cerințele Antreprenorului specificate la punctul 5.4 din prezentul acord, Clientul va avea dreptul în aceeași perioadă necesită o revenire a prețului plătit pentru munca, sau rambursarea cheltuielilor documentate efectuate în legătură cu eliminarea deficiențelor clientului pe cont propriu sau prin intermediul unor terțe părți, sau să refuze executarea contractului și să solicite compensarea pierderilor suferite.
5.6. În prezența comentariilor privind activitatea efectuată, Clientul are dreptul să refuze să semneze Legea, oferind Contractantului un refuz motivat scris, cu o listă de observații și deficiențe. Părțile în acest caz, în termenul ____________________, stabilesc termenii și procedura de eliminare a deficiențelor din comentariile Clientului.
6. RESPONSABILITATE. RISCURI
6.1. În cazul în care lucrările efectuate de Contractant cu abateri de la prezentul contract sau în anexele sale, înrăutăți rezultatul muncii sau a altor defecte care nu permit utilizarea camerei în scopul propus, clientul poate, la alegerea sa:
6.1.1. Solicitați Contractantului să remedieze deficiențele fără întârziere în timp: ____________________.
6.1.2. Solicitați Antreprenorului să scadă proporțional prețul stabilit pentru lucrare.
6.1.3. Adresa deficiențe în casă sau pentru a le aduce pentru a elimina terța parte cu astfel de cheltuieli documentate pentru eliminarea defectelor din Antreprenorului.
Contractantul va avea dreptul, în locul eliminării deficiențelor pentru care este responsabil, cu acordul Clientului, să efectueze lucrările fără compensație, din nou cu compensare pentru Client, cauzată de întârzierea în efectuarea pierderilor. În acest caz, Clientul are dreptul de a numi un termen pentru executarea lucrărilor și este obligat să ofere acces la sediu.
Dacă abateri de la condițiile contractului sau a altor defecte ca rezultat al lucrărilor în termenul stabilit clientul nu a fost eliminat sau sunt inevitabile și esențiale, clientul are dreptul de a refuza să execute contractul și să ceară despăgubiri pentru daune.
Cerințele legate de deficiențele rezultatelor lucrării pot fi prezentate de către Client, cu condiția ca acestea să fi fost descoperite în timpul ____________________ de la momentul acceptării lucrării.
6.2. Pentru prejudiciile cauzate unei terțe părți în timpul desfășurării activității, Contractantul este responsabil, cu excepția cazului în care dovedește că dauna a fost cauzată din cauza unor circumstanțe pentru care Clientul este responsabil.
6.3. Riscul pierderii accidentale sau al deteriorării accidentale a rezultatului muncii efectuate înainte de acceptarea acesteia de către Client este suportat de către Contractant, cu condiția ca Clientul să nu fi întârziat acceptarea rezultatului lucrării.
6.4. În caz de întârziere la plată de către Client a lucrărilor și / sau materialele furnizate de către contractant, Contractantul are dreptul să ceară Clientului plata unor amenzi în cuantumul și la termenele prevăzute de legislația în vigoare a Federației Ruse.
6.5. În cazul încălcării de către termenii Antreprenorului de materiale necesare pentru munca, incalcarea termenilor de executare a lucrărilor și / sau etapele prevăzute program (anexa N _____ la prezentul contract), precum și în caz de încălcare a preaviz de pregătire Clientului la locul de muncă, încălcarea termenului limită de transfer rezultat Clienții care clientul are dreptul de a solicita Antreprenorului să plătească daune-interese în valoare de ____________________ pentru fiecare zi de întârziere.
7. FORȚA INTENSIVĂ (CIRCUMSTANȚELE FORȚEI MAJORE)
7.1. Părțile nu sunt responsabili pentru orice neîndeplinire a obligațiilor de mai jos în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră, pentru care părțile nu răspund și pentru a preveni efectele negative ale care nu sunt în măsură să. Pentru circumstanțele de forță majoră, părțile au convenit să atribuie următoarele circumstanțe: _____________________.
7.2. Partea pentru care s-au produs circumstanțele de forță majoră trebuie să notifice contrapartida în termen de ____________________ de la momentul declanșării cazului de forță majoră.
7.3. În cazul în care actul de forță majoră nu încetează în cursul ____________________, acest acord va fi considerat reziliat.
8. TERMENUL ACORDULUI
8.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către părți și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile care îi revin în temeiul acestuia.
8.2. Acest acord poate fi încheiat devreme:
8.2.1. Prin acordul scris al părților.
8.2.2. În mod unilateral, dacă una dintre părți refuză acest acord în cazurile prevăzute la punctul 5, art. 709, pct. 2 - 3 al art. 715 alin. (3) din art. 716, art. 717, paragraful 2 al art. 719 alin. (3) din art. 723 alin. (2) din art. 731 alin. (3) din art. 737 din Codul civil al Federației Ruse.
În aceste cazuri, partea care inițiază o astfel de reziliere este obligată să trimită o notificare scrisă contrapărții în termen de ____________________ înainte de data anticipată de reziliere.
9. SOLUȚIONAREA DISPUTELOR
9.1. Litigiile și dezacordurile care pot apărea între părți sunt soluționate prin negociere și / sau transmitere a revendicărilor. Partea care a primit reclamația trebuie să trimită o notificare de primire în perioada ____________________ de la momentul primirii acesteia. Răspunsul de fond trebuie trimis de către parte în termen de ____________________ de la momentul primirii cererii.
9.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiului în afara instanței, litigiul este supus unei revizuiri în instanță, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
10. DISPOZIȚII FINALE
10.1. În caz contrar, ceea ce nu este prevăzut în prezentul acord, părțile se vor orienta conform legislației actuale a Federației Ruse.
10.2. Orice modificări și completări ale prezentului contract sunt valabile cu condiția ca acestea să fie făcute în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai părților.
10.4. Prezentul acord intră în vigoare din momentul în care acesta este semnat de părți.
10.5. Prezentul contract se întocmește în două exemplare cu forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.
10.6. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul acord:
10.6.1. Alocarea clientului (Anexa N _____).
10.6.2. Specificarea contractantului (Anexa N _____).
10.6.3. Program de lucru (Anexa N _____).
10.6.4. Estimare (Anexa N _____).
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: