Contract de executie a lucrarilor de vopsire

CONTRACTUL CONTRACTULUI ____

pentru executarea lucrărilor de pictură

___________________________________________________, denumit în continuare "Client", ________________________________________, care acționează în baza cartei, pe de o parte, și

Societatea cu răspundere limitată NEW TECHNOLOGIES, denumită în continuare "Contractantul". acționând pe baza cartei, pe de altă parte, au încheiat acest acord după cum urmează:

1.1.Podryadchik se angajează să execute comanda Clientului de la produsele Clientului lucra la culoarea lor, precum și servicii și activități conexe, inclusiv încărcarea și descărcarea, făcând găuri tehnologice, ambalarea produselor finite. ambalarea, etanșarea, aplicarea unei folii de ambalaj protectoare și predarea rezultatului către Client, iar Clientul se angajează să accepte și să plătească rezultatul lucrării.

2. PROCEDURA DE PERFORMANȚĂ ȘI REALIZAREA REZULTATELOR LUCRĂRILOR PERFORMATE

2.1. La trimiterea de produse pentru vopsire, descrierea lor, denumirea, cantitatea și colorația de culoare Client indică în cererea îndreptată către Antreprenorului prin e-mail: ________________________________ (de aplicare a probei - apendicele la prezentul acord) sau orice altă metodă de transmisie convenabilă, care permite să se obțină dovada de primire Contractorul.

2.2. Atunci când profilul de expediere pentru bedroll, o descriere a scopului și valoarea Clientului indicată în cerere, direcționată către Antreprenor, împreună cu desene și setări ale aparatului ISOMAT3 tabelul pe e-mail: ________________________________.

2.5. Contractantul are dreptul de a refuza acceptarea produselor și eliberarea cererii din depozit a ajuns vehicule client în lipsa documentației de inventar reprezentativ, după cum urmează: Custodie M-15 și copiile originale ale cererii menționate la punctul 2.1. din prezentul contract.

2.6. După acceptarea produselor, Antreprenorul este obligat să efectueze lucrările prevăzute de contract în termenul indicat în factură.

2.7. La sfârșitul lucrării. Contractantul trimite Clientului o notificare electronică privind disponibilitatea produselor, după care acesta trebuie să accepte produsele pictate în următoarele 2 zile lucrătoare.

2.8. În cazul încălcării termenului limită pentru acceptarea produselor pictate, Contractantul are dreptul să perceapă Clientului o taxă pentru depozitarea excesivă a produselor vopsite, ceea ce reprezintă 3% din costul total al produselor gata de emisie pentru o zi.

2.9. Contractantul are dreptul de a refuza acceptarea produselor, în cazul în care acestea sunt transferate reprezentantului Clientului fără distribuție de grup la egal la egal, așa cum este indicat de către contractant în factură în momentul acceptării sau de a efectua lucrări suplimentare privind sortarea cu condiția acordul prealabil al Clientului de a plăti pentru ele.

2.10. Acceptarea rezultatelor muncii efectuate se face prin semnarea certificatului de acceptare, cu care contractantul furnizează foaia de parcurs pentru clienți, lot-M 15, iar Clientul - o cerere de transfer, indicând numărul de produse necesare livrate ca parte a lotului curent. În absența unei cereri de nave Contractantul expediere toate produsele plătite, pe care munca a fost pus în aplicare pe deplin.

2.11. Eliberarea produselor vopsite se efectuează în cazul în care reprezentantul clientului are o împuternicire originală care conține data eliberării și perioada de valabilitate, datele pașaportului reprezentantului, datele de identificare ale clientului.

2.12. În lipsa unui mandat din partea unui reprezentant al Clientului, Contractantul are dreptul să suspende eliberarea produsului, necesită spațiu de stocare gratuit a vehiculelor care sosesc pentru clienți și să perceapă o taxă pentru produse de stocare în exces pentru perioada pentru a elimina cauzele forțate în așteptare în modul specificat în clauza. 2.8. acord.

2.13. Motivul pentru plata unei amenzi este un act de stabilire a perioadelor de nefuncționare datorate vicii clientului, iar refuzul reprezentantului său de al semna nu reprezintă un obstacol în calea reclamațiilor.

3. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI PROCEDURA DE PLATĂ

3.1. Costul estimat al lucrărilor este calculat de către contractant în conformitate cu lista de prețuri (apendicele 1 la prezentul acord)

3.2. Contractorul determină prețul final al lucrării în procesul de acceptare a Produselor de către Client, luând în considerare caracteristicile individuale ale acestora (sau în procesul de acceptare Izdeliy_Zakazchika, luând în considerare caracteristicile individuale ale acestora). Contractor în termen de 1 (una) zi trimite un proiect de lege, care face parte integrantă din prezentul acord, Clientul spre aprobare, în cazul în care în termen de 1 (zi) Clientul nu trimite activitatea de producție a contractantului, prețul este considerat a fi convenită și contractantul începe munca.

Înainte de începerea lucrului, Contractantul are dreptul de a solicita plata în avans a costului performanței lor de 100%.

3.4. Clientul este obligat să plătească pentru lucrare în termen de 1 (o) zi de la data facturării de către Contractant.

3.5. Contractantul are dreptul să solicite o majorare a costului lucrărilor, dacă costul energiei electrice, a vopselelor sau a altor consumabile a crescut cu mai mult de 10% față de prețurile existente la data încheierii contractului.

3.6. Obligația Clientului de a plăti costul muncii este considerată executată din momentul primirii fondurilor în contul Antreprenorului.

3.7. În cazul în care Clientul solicită copii de arhivă ale transportului de mărfuri și alte documente anexate, Contractantul îl eliberează pe o bază rambursabilă la o rată de 50 de ruble pe o singură coală a documentului.

3.8. Primirea facturii și a unui act de muncă efectuată este efectuată de către Client în mod independent la locul depozitului Antreprenorului.

3.9. În cazul în care condițiile pentru executarea lucrărilor specificate în cerere și în cont nu sunt aceleași, termenii Lucrărilor convenite în cerere și în cont vor prevala pentru Părți în condițiile prezentului acord.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Riscul pierderii accidentale sau deteriorării accidentale a produselor transferate pentru vopsire, până la momentul transferului acestora către Client sau compania de transport, este suportat de către Contractant.

4.2. Responsabilitatea pentru eșecul de a finaliza și a datelor fiabile ale produselor pictate, componentele lor și thermostatics cerințele de acoperire existente (posibilitate de încălzire la 160-200 C), precum și condițiile de utilizare ulterioară a produselor se află pe client (construcțiile de grad acoperit PET ar putea fi utilizate atât în ​​interiorul cât și în exteriorul clădirilor, clasele EPE pot fi operate numai în interiorul clădirii).

4.3. Contractantul este responsabil pentru conformitatea culorii produsului cu cerințele TU-04. În cazul executării lucrărilor care nu îndeplinesc cerințele specificate, Contractantul se angajează să efectueze executarea repetată a lucrărilor. Cerințele clientului privind calitatea culorii sunt acceptate în termen de 12 luni de la perioada de garanție pentru vopsire, cu condiția ca clientul să respecte condițiile de funcționare descrise la punctul 4.2.

4.4. Contractantul nu va fi raspunzator pentru calitatea picturii produsului, daca este facuta pe acoperisul vechi, a carui scoatere nu este responsabilitatea Contractantului in baza acestui contract.

4.6. Contractorul nu este responsabil pentru calitatea serviciului în cazul inadecvate de suprafață vopsită produse trăsături: pe suprafața de produse din aluminiu trebuie să fie lipsite de crăpături, mănunchiuri de incluziuni nemetalice, pete de coroziune, scoici, urme de bandă adezivă, urmele longitudinale din adâncimea de matrice mai mare de 0,03 mm, și traiectorii transversale din matricea formată atunci când presa este oprită; pe suprafața pieselor metalice trebuie să fie nici o coroziune, grăsime, așchii de metal, bavuri, urme ale benzii adezive; (. Sablat, goltovanie etc.), suprafața pieselor metalice după abraziune trebuie să fie liber de reziduuri de decapare, zgură, produse de coroziune și bavuri; cusături piese sudate și brazate trebuie să fie curățate, sunt continuu de-a lungul întregului perimetru și eliminarea fluidelor care se varsă în decalajul.

4.7. Pentru încălcarea termenelor de plată, Contractantul are dreptul să perceapă de la Client o penalitate de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

4.8. Pentru încălcarea termenelor de plată, Antreprenorul are dreptul să suspende Clientul de la expedierea produselor finite din depozitul său (să rețină) și să solicite plata pentru depozitul excesiv în modul prevăzut la punctul 2.8. din prezentul contract.

4.9. Pentru încălcarea termenelor limită pentru executarea lucrărilor, Clientul are dreptul de a recupera de la Contractant o pedeapsă de 0,1% din costul lucrărilor de vopsire pentru fiecare zi de întârziere.

4.10. În cazul în care comanda a fost expediată din depozitul Antreprenorului în recipientul returnabil al interpretului (casetă), Clientul trebuie să-l returneze în termen de zece zile lucrătoare. Pentru încălcarea condițiilor de returnare, Executantul are dreptul să colecteze de la Client o penalizare în valoare de 100 de ruble pe unitate de ambalare pentru fiecare zi de întârziere.

4.11. Pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de mai jos, nerezolvate prin prezentul acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

4.13. Nici una dintre părțile la prezentul acord nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din cauza unor circumstanțe care au apărut împotriva voinței și dorințele părților și care nu pot fi prevăzute sau evitate, inclusiv declarate sau război nedeclarat, tulburări civile, epidemii, blocadă, cutremure, inundații, incendii și alte dezastre naturale.

Un document emis de autoritatea competentă relevantă constituie o dovadă suficientă a existenței și duratei cazurilor de forță majoră.

4.14. O parte care nu își îndeplinește obligațiile datorate de forță majoră va notifica imediat cealaltă parte a impedimentului și efectul său asupra îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratat.

4.15. În caz de evaziune a Clientului de la acceptarea lucrării efectuate, Contractantul are dreptul să efectueze înstrăinarea rezultatelor sale în modul prevăzut la paragraful 6 al articolului 720 din Codul Civil al Federației Ruse.

4.16. În cazul nerespectării cerinței Contractantului de a elibera depozitul de la clientul care sosește pentru încărcarea / descărcarea Clientului, în baza clauzei 2.5. și 2.12. Contractul, Contractantul are dreptul de a recupera de la Client o amendă de 200 de ruble la fiecare 10 minute de nefuncționare.

4.17. Contractantul nu este responsabil pentru calitatea lucrării pentru primul profil din fiecare lot.

4.18. Când profilul este încărcat, Antreprenorul nu este responsabil pentru corectitudinea alegerii inserției termice și a bolurilor în cazul în care profilul a fost colectat de către Client.

5. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

5.1. Toate litigiile și dezacordurile dintre părți care apar în cursul termenului prezentului acord vor fi soluționate de către părți prin negocieri.

5.2. În cazul nerezolvării litigiilor și dezacordurilor prin negocieri, litigiul va fi trimis Curții de Arbitraj din Sankt Petersburg și Regiunii Leningrad.

6. ALTE CONDIȚII

6.1. Condițiile prezentului acord sunt valabile și pentru părți și pot fi modificate de comun acord cu întocmirea obligatorie a unui document scris care face parte integrantă din prezentul tratat.

6.2. Contractantul va notifica Clientului orice modificare a termenilor contractului cu cel puțin două săptămâni înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

6.5. Contractul este considerat prelungit pentru anii următori, în aceleași condiții, dacă niciuna dintre părți nu declară în scris cu 30 (treizeci) de zile înainte de data încheierii contractului intenția sa de a rezilia acordul.

6.6. Prezentul acord poate fi reziliat de comun acord de către părți, încheiat în scris cu semnătura persoanelor autorizate.

6.7. Prezentul acord este întocmit în două exemplare, fiecare având o forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.

LLC "NOI TEHNOLOGII"

Articole similare

• Contract de prestare de lucrări de instalare a fațadei unei clădiri rezidențiale

• Contract de executie a lucrarilor de vopsire (folosind materialele clientului)

• Contract pentru lucrări de vopsire (folosind materialele contractantului), eșantion

Trimiteți-le prietenilor: