Contract de întreținere a echipamentului de birou

Home / Despre companie / Întreținerea echipamentului de birou / Contract tipic pentru întreținerea echipamentului de birou cu abonament

Contract de furnizare de servicii pentru întreținerea echipamentului de birou și furnizarea de componente și consumabile.







Centrul de servicii "TONIKA" reprezentat de director _____________________________. acționând pe baza Cartei (în continuare - „Contractantul“), pe de o parte și compania (organizația) _________________, acționând pe baza Cartei (în continuare - „Clientul“) în fața _________________________________________, pe de altă parte, am făcut următorul acord:

1. În conformitate cu tratatul:

1.1 Contractantul se obligă să efectueze astfel cum sa convenit cu clientul lucrează la întreținerea echipamentelor de birou (denumite în continuare - „mijloacele tehnice“) și Clientul este de acord să plătească pentru serviciile în întregime. Întreținerea echipamentului de birou include: diagnosticare a erorilor; reparații (la sediul clientului și în centrul de service al contractantului); servicii de transport pentru livrarea de mijloace tehnice, punere în funcțiune, lucrări preventive; reumplerea și refacerea cartușelor; consultările utilizatorilor de mijloace tehnice; Alte tipuri de muncă necesare pentru funcționarea normală a instalațiilor tehnice.

1.2 Antreprenorul furnizează, la solicitarea Clientului, livrarea de componente și consumabile la echipamentele de birou.

1.3 După cum au convenit părțile, poate fi specificat un calendar al vizitelor obligatorii la reprezentanții Contractantului pentru deservirea instalațiilor Clientului. Planul calendaristic pentru programul de vizite și procedura de plată este redactat într-o anexă separată, care face parte integrantă din prezentul contract. Lista lucrărilor din cadrul acestui program de vizite, dacă părțile nu prevăd altfel, includ: inspecția mijloacelor tehnice; Diagnosticarea unei defecțiuni (în cazul posibilității efectuării acesteia pe teritoriul clientului); reparații minore care nu necesită înlocuirea componentelor; lucrări preventive; consultări pentru utilizatorii de mijloace tehnice. Toate modificările și completările aduse acestui program de vizitare sunt documentate. Alte tipuri de lucrări (reparații, umplerea cu consumabile etc.) sunt acceptate de părți în plus și sunt plătite în conturi separate.

1.4 Termenii și condițiile garanției pentru lucrările executate de Antreprenor sunt reflectate în certificatul de acceptare. În toate celelalte cazuri, garanția pentru munca efectuată este valabilă timp de două luni calendaristice de la data acceptării de către Client a mijloacelor tehnice de la Antreprenor.







2. Drepturi și îndatoriri:

2.1 Luați mijloace tehnice de la client pentru efectuarea lucrărilor de întreținere. Lista de mijloace tehnice cu indicarea mărcii, a modelului, a anului de fabricație, a numărului de serie, a măsurătorilor și a altor date este întocmită într-o listă separată, care constituie o anexă integrală la prezentul contract. La cererea Contractantului, mijloacele tehnice pot fi sigilate.

2.2 În acord cu Clientul, determinați volumul, costul și termenii de reparații și ajustări necesare.

2.3 Emiteți o factură cu o listă a lucrărilor, componentelor și consumabilelor necesare pentru echipamentele de birou.

Contractantul are dreptul:

2.4 În cazul întârzierii efectuării plății facturii, revizuiți costurile de lucru, componente și consumabile necesare la echipamentele de birou și eliberați un cont nou.

2.5 În cazul în care clientul nu solicită mijloace tehnice în termen de 6 luni de la data livrării pentru reparații, Antreprenorul dobândește dreptul de proprietate asupra mijloacelor tehnice transferate.

2.6 În cazul în care Clientul refuză să plătească costul reparării și ajustării echipamentului tehnic, solicita Clientului să plătească costurile de transport al echipamentului tehnic de la Antreprenor la Client.

2.7 Plata integrală a facturilor emise de Contractant și, de asemenea, efectuarea promptă a plăților în avans în baza acestui contract. Suma contractului este _________ (________________________) ruble 00 copeici.

2.8. Să accepte de la Antreprenor mijloacele tehnice ale componentelor și (sau) materialelor consumabile predate în conformitate cu clauza 2.1 la echipamentele de birou în conformitate cu Actul de acceptare a muncii sau scrisoarea de trăsură.

2.9 Operați echipamentul în conformitate cu cerințele și instrucțiunile fabricantului.

2.10 Respectați toate condițiile reflectate în obligațiile de garanție ale Contractantului.

2.11 Notifică în timp util contractorului orice abateri de la utilizarea normală a mijloacelor tehnice.

2.12 Să furnizeze reprezentantului contractantului pe teritoriul său condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor în baza prezentului contract.

2.13 Nu încălcați sigiliile specificate de Antreprenor.

Clientul are dreptul:

2.12 În cazul nerespectării termenelor de executare a lucrărilor, Contractantul va trebui să restituie integral costul plătit al lucrării, minus serviciile de transport ale echipamentului tehnic.

2.13 Solicitarea Contractantului de returnare a echipamentului tehnic care a fost reparat pentru reparații, nu mai rău decât în ​​momentul punerii în funcțiune a echipamentului tehnic.

2.14. Solicitați Antreprenorului, în perioada de garanție, să elimine defectele apărute în conformitate cu termenii garanției specificați în Certificatul de Acceptare.

3.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a termenilor prezentului acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

3.2 Părțile sunt scutite de răspunderea pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor care decurg din prezentul acord:

- dacă executarea corectă nu a fost posibilă din cauza unor circumstanțe de forță majoră, adică circumstanțe extraordinare care sunt inevitabile în aceste circumstanțe.

4. Termenul acordului:

4.1 Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare până la.

4.2 Acordul poate fi reziliat devreme în caz de nerespectare de către părțile sale sau de comun acord de către părți.

4.3 Toate anexele și completările la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

5. Procedura de soluționare a litigiilor:

5.1 Litigiile din prezentul acord vor fi soluționate în conformitate cu procedura stabilită de legislația Federației Ruse în cadrul Curții de Arbitraj de la Moscova și în conformitate cu aceasta.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: